2025年建设工程施工合同登记台账.docx

2025年建设工程施工合同登记台账

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于：

1.业主为建设工程项目的发起方和投资方，拥有项目的所有权和决策权；

2.施工方是具备相应资质和能力，愿意承担该建设工程项目的施工任务；

3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本施工合同，明确双方的权利和义务；

4.本合同的签订是为了保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方经协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

第二条施工范围和内容

2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成施工范围内的所有施工任务。

2.2施工方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。

2.3施工方应承担施工过程中的安全生产责任，确保工程安全。

2.4施工方应按照约定的工期完成施工任务。

第三条合同价格

3.1本合同的合同价为：__________（大写：__________元整）。

3.2合同价款支付方式如下：

（1）施工进度达到约定的比例后，业主支付相应比例的合同价款；

（2）工程验收合格后，业主支付剩余的合同价款。

3.3合同价款支付时间及方式，双方另行签订补充协议予以明确。

第四条工期

4.1双方同意本工程的工期为：__________（日历天）。

4.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

4.3业主如因特殊情况需要延期，应与施工方协商一致，并签订补充协议。

第五条质量保修

5.1施工方应按照国家的有关规定，对施工的工程进行质量保修。

5.2质量保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限按照国家有关规定执行。

5.3施工方在保修期内，对工程质量问题负责修复和处理。

第六条安全生产

6.1施工方应严格遵守国家的安全生产法律法规，确保工程施工过程中的安全生产。

6.2施工方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任。

6.3施工方应按照业主的要求，对施工现场进行安全生产标准化建设。

第七条合同的变更和解除

7.1双方同意，合同的变更和解除应书面协商一致。

7.2合同变更和解除后，双方应按照约定的方式处理合同价款、工期等问题。

第八条违约责任

8.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。

8.2施工方如未按照约定完成施工任务，应承担相应的违约金。

8.3业主如未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约金。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（业主）：__________

乙方（施工方）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.技术要求

4.安全生产管理制度

5.安全生产标准化建设方案

6.工程验收标准

7.质量保修条款

8.合同变更和解除协议

9.违约金计算方法

10.争议解决方式

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定完成施工任务：包括延期、工程质量不符合要求等情况。

2.业主未按照约定支付合同价款。

3.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题。

三、法律名词及解释：

1.甲方（业主）：建设工程项目的发起方和投资方。

2.乙方（施工方）：承担建设工程项目施工任务的单位。

3.合同价款：双方约定的工程总价。

4.工期：双方约定的完成工程的时间。

5.质量保修：施工方对工程质量问题在保修期内负责修复和处理。

6.违约金：一方违约时，按照约定或法定标准向对方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：双方协商确定延期原因及责任方，并根据实际情况调整工期和违约金。

2.工程质量问题：施工方及时修复和处理，必要时双方可协商暂停支付合同价款。

3.安全生产问题：施工方加强安全生产管理，业主监督并配合施工方整改。

4.合同变更和解除：书面协商一致，明确变更或解除内容、价款、工期等问题。

5.违约行为：按照合同约定或法定标准认定违约行为，并依法承担违约责任。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.用于明