2025年建设工程项目施工合同样书.docx

2025年建设工程项目施工合同样书

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方向甲方提供建设工程项目施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

二、合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程图纸等资料制定的，如在施工过程中出现工程量增减或设计变更，双方应按实际情况协商调整合同价格。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为____个月，自甲方签字确认的开工报告之日起算。

3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金为合同总价的____‰。

四、质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。

4.2工程验收合格标准：__________

4.3乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。

五、合同的履行

5.1甲方应按照约定的时间和要求向乙方提供施工场地、施工图纸、工程量清单等相关资料。

5.2乙方应按照约定的时间和要求完成工程施工，并保证工程质量。

5.3甲方应按照约定的时间和要求支付合同价款。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应承担违约责任，支付甲方违约金。

6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任，支付乙方违约金。

6.3双方的其他违约行为，按照法律法规和合同约定承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程图纸

2.工程量清单

3.施工方案

4.设计文件

5.施工合同履行计划

6.工程验收标准

7.保修条款

8.付款凭证

9.变更订单

10.补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。

3.乙方未按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，导致工程质量不符合约定，视为违约。

4.乙方未按照约定履行保修义务，视为违约。

5.双方其他违反法律法规和合同约定的行为，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主或委托人。

2.乙方：指合同中的施工单位或承包商。

3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。

4.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。

5.违约金：指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。

6.保修期限：指乙方对工程质量承担保修责任的期限。

7.工程验收合格：指工程质量符合国家法律法规、行业标准和设计文件要求。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：乙方应与甲方协商，制定合理的延期计划，并承担相应的违约责任。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担修复费用。

3.付款纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。

4.设计变更：双方应协商调整合同价格和工期。

5.合同纠纷：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.建设工程项目施工合同签订。

2.工程图纸和设计文件提供。

3.工程施工和质量控制。

4.工程进度和工期管理。

5.工程价款支付和结算。

6.工程验收和保修。

7.合同违约行为认定和违约金计算。