建设厅建设工程施工合同范本7篇.docxVIP

建设厅建设工程施工合同范本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模：_________________________

二、合同工期

1.开工日期：_____________年_____月_____日（具体以甲方开工令为准）。

2.竣工日期：_____________年_____月_____日。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同总造价暂定为人民币__________元（大写：_________________________）。实际造价以双方最终结算为准。

2.支付方式：甲方按工程进度支付工程款。具体支付节点为：基础工程完成、主体工程完成、装修工程完成、竣工验收合格等阶段。

四、工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程竣工验收，应以施工图纸及说明书、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3.工程竣工后双方共同组织验收。验收合格，双方签字盖章后，即视同移交。

五、甲方责任

1.负责办理有关建设手续。

2.协调各工种之间的配合工作。

3.负责提供建筑物控制点及建筑红线桩位置。

4.按合同约定支付工程款。

六、乙方责任

1.编制施工方案，做好各项施工准备工作。

篇2

发包方（甲方）：XX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需的建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX建设工程

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同价款：XX元

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本合同工程。乙方负责购买施工所需的材料并支付材料费用。乙方负责施工过程中的各项费用，包括人工费用、机械费用等。甲方仅负责提供施工所需的土地和必要的协助。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：XX元

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：每月支付一次，具体支付日期为每月的XX日。

四、质量保证

乙方应确保施工质量符合相关法律法规和行业标准的要求。在施工过程中，乙方应做好质量检查记录，确保每一道工序都经过严格的检查。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

五、安全保证

乙方应确保施工现场的安全，采取有效的安全防护措施，防止施工现场发生安全事故。乙方应定期对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识。甲方有权对施工现场的安全状况进行检查。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未提供必要的协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应切实履行判决结果。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应切实履行合同义务，确保工程的顺利进行。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方的权益得到保障。

九、其他约定事项

1.保密条款：双方应对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术秘密保密，不得向第三方泄露。

2.不可抗力条款：如遇不可抗力导