2025年建设工程施工合同培训.docx

2025年建设工程施工合同培训

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

全称：________________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

联系电话：____________________

乙方：

全称：________________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商，自愿签订本建设工程施工合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程总投资：_________________

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%，作为预付款；

（2）工程进度达到____%，甲方支付乙方合同总价款的____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；

（4）剩余款项在质保期满且无质量问题后支付。

第三条工期

3.1本工程合同约定的工期为____天。

3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求，保证工程质量。

4.2工程质量等级应达到____级标准。

4.3工程竣工后，乙方应承担工程质量保修责任，质保期为____年。

第五条合同的履行

5.1乙方应按合同约定的内容、规模、标准和工期完成工程。

5.2甲方应按合同约定支付合同价款，并提供施工所需的场地、材料、设备等。

5.3双方应共同参与工程进度、质量、安全等方面的管理。

第六条违约责任

6.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按合同约定支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

6.3双方因不可抗力导致无法履行合同，应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明，根据情况部分或全部免除责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）：________

法定代表人（或授权代表）：________

签订日期：_______________________

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.材料及设备技术参数

5.施工组织设计

6.安全生产措施及管理制度

7.质量保修协议

8.付款凭证

9.验收报告

10.补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定完成工程，包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定等。

2.甲方未按合同约定支付价款，包括但不限于迟延支付、支付金额不足等。

3.双方未履行合同约定的其他义务，如提供施工场地、材料、设备等。

4.不可抗力因素导致无法履行合同，如自然灾害、社会事件等。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主或委托人。

2.乙方：指合同中的施工单位或承包商。

3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总额。

4.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。

5.质量保修期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。

6.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应尽快与甲方沟通，制定合理的赶工计划，并采取相应措施确保工程进度。

2.质量问题：乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。严重质量问题可能导致合同解除。

3.付款争议：双方应根据合同约定查阅付款凭证，如仍有争议，可寻求专