建设工程承包经营协议8篇.docx

建设工程承包经营协议8篇

篇1

协议编号：XXXX-XXXX-XXXX

协议内容：

一、协议背景与目标

鉴于甲方对建设工程的实际需求，乙方具备相应的工程建设能力，双方经过友好协商，同意由乙方承包建设该工程。本协议旨在明确双方的权利和义务，确保工程建设顺利进行，实现共赢目标。

二、工程概况与承包范围

1.工程名称：XXXX工程

2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX路

3.承包范围：乙方负责工程的全程建设，包括设计、采购、施工、调试等全流程工作。

三、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式进行承包，负责提供建设所需的全部人力、物力资源。

2.乙方应根据甲方提出的需求和意见，按照相关规定进行设计和施工，确保工程质量符合标准要求。

四、协议价款与支付方式

1.协议价款：本协议的总价款为人民币XXXX元整（￥XXXX）。具体支付细节根据工程进度进行支付。

2.支付方式：甲方应在签订合同后支付工程款的XX%作为预付款，剩余款项根据工程进度进行分期支付。具体支付时间和金额由双方协商确定。

五、工程建设要求与规范

1.乙方应严格按照国家相关法规和行业标准进行工程建设，确保工程质量达到优良标准。

2.乙方应建立健全的工程质量监控体系，确保工程建设过程中的质量问题及时发现并处理。

3.乙方应积极配合甲方进行工程验收工作，确保验收工作顺利进行。

六、双方权利与义务

1.甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督，确保工程建设符合合同要求。甲方有义务按时支付工程款项，并提供必要的支持和协助。

2.乙方有权要求甲方按时支付工程款项，并提供必要的支持和协助。乙方有义务严格按照合同要求进行工程建设，确保工程质量符合标准要求。

七、违约责任与赔偿

1.甲方如未按时支付工程款项或未提供必要的支持和协助，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方如未按时完成工程建设或工程质量不符合标准要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

八、争议解决与管辖法院

1.如双方在工程建设过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议管辖法院为XXXX市XXXX区人民法院。

九、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效后，双方应严格遵守，不得擅自更改或解除。如需更改或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。

2.本协议未尽事宜，由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XXXX月XXXX日

乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XXXX月XXXX日

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

鉴于甲方拟对某工程项目进行建设，乙方具备相应的工程承包资质和能力，双方经过友好协商，达成以下建设工程承包经营协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本协议约定的工程项目。

2.乙方需按照甲方的要求，自行组织施工队伍，负责施工过程中的一切事务，包括材料采购、设备安装、施工管理等。

三、合同价款与支付方式

1.本协议约定的工程合同价款为人民币[合同价款]元。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方合同价款的[支付比例]作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后支付。

四、施工期限

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，施工期限为本协议约定之日起[施工期限]天内完成。

2.如因乙方原因导致施工延期，乙方需承担相应的违约责任。

五、质量保证

1.乙方需确保施工质量符合相关标准和甲方要求，使用合格的建筑材料和先进的施工设备。

2.乙方需建立健全施工质量控制体系，确保每个施工环节都有明确的质量控制措施。

六、安全保证

1.乙方需确保施工过程中严格遵守安全操作规程，保证施工现场的安全。

2.乙方需建立健全施工安全管理体制，指定专人负责安全管理，确保施工过程中的安全。

七、违约责任

1.如因乙方原因导致施工延期或质量问题，乙方需承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

2.如甲方未按照合同约定支付款项或提供必要的支持和资