建设工程施工合同(GF2024年.docxVIP

?建设工程施工合同（GF2024年）

合同编号：__________

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程内容：详见本工程图纸及工程量清单。

4.工程规模：_______

5.工期要求：自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。

二、合同价款

1.本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.合同价款包含乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、税金等。

三、付款方式

（1）合同签订后_______日内，支付合同价款的_______%作为预付款；

（2）工程进度达到_______%时，支付合同价款的_______%；

（3）工程进度达到_______%时，支付合同价款的_______%；

（4）工程竣工验收合格后_______日内，支付合同价款的_______%。

2.乙方在收到每笔款项后，应向甲方出具相应的正规发票。

四、工程质量

1.本工程的质量标准为：_______。

2.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范、设计文件及甲方的要求组织施工，确保工程质量。

3.工程质量不符合约定的，乙方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准。

五、工程变更

1.在施工过程中，如甲方需要对工程进行变更，应书面通知乙方。

2.乙方应在接到变更通知后_______日内，向甲方提出变更报价。

3.甲方应在接到乙方变更报价后_______日内，书面确认变更报价。

4.双方确认的变更报价作为调整合同价款的依据。

六、工程验收

1.乙方应在工程竣工前_______日向甲方提交竣工验收申请。

2.甲方应在收到乙方竣工验收申请后_______日内组织验收。

3.工程验收合格后，双方签署工程验收报告。

七、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款的，应按逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的_______%乘以逾期天数。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（或授权代表）：_______

法定代表人（或授权代表）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

签订地点：_______

注意事项：

1.合同签订前的准备工作，包括对工程项目的充分了解、乙方资质的审查、工程量清单的准确性等。

2.明确合同价款及付款方式，避免因款项问题产生纠纷。

3.严格规定工期，对可能影响工期的因素提前约定解决方案。

4.加强工程质量监管，确保工程符合约定的质量标准。

5.对工程变更的处理应迅速且双方认可，避免影响工程进度和质量。

6.重视工程验收环节，确保验收的公正性和合法性。

7.明确违约责任及争议解决方式，为可能出现的纠纷提供解决依据。

解决办法：

1.详细记录合同谈判和签订过程中的所有文件和沟通内容。

2.按照合同约定执行工程款的支付和接收，确保资金流正常。

3.定期检查工程进度，对延期因素及时采取措施。

4.加强工程质量监督检查，对不合格工程及时整改。

5.对于工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。

6.组织专业团队进行工程验收，保证验收结果的真实性。

7.发生争议时，通过协商解决，协商不成可依法申请仲裁或诉讼。

法律名词解释：

发包人：指委托他人进行工程建设的单位或个人，即合同中的甲方。

承包人：指接受发包人委托，负责实施工程建设的单位或个人，即合同中的乙方。

工程量清单：详细列出工程项目中各项工作的数量和单价，用于计算合同总价款。

预付款：合同签订后，发包人预先支付给承包人的一部分工程款。

违约金：合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时，向另一方支付的惩罚性赔偿金。

竣工验收：工程完成后，由发包人组织进行的全面检查和验收，确认工程符合合同要求。

争议解决：指合同双方在合同执行过程中发生纠纷时，采取的解决纠纷的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。

场景一：工程涉及特殊工艺或新技术

特殊场合：如果这个工程里面要用到一些特别的技术或者工艺，那咱们得确保乙方真的懂这些，别到时候弄砸了。

补充条款：

鉴于本工程涉及特殊工艺/新技术，乙方需具备相应的技术实力和经验。乙方应向甲方提供相关资质证书和成功案例，并在施工前进行技