建设工程施工合同示例2024年.docx

?建设工程施工合同示例2024年

合同编号：__________

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程承包方式：__________

二、合同范围

1.乙方按照甲方提供的施工图纸、说明书及有关技术文件，完成合同约定的工程内容。

2.乙方负责办理与工程相关的各项审批手续，并承担相应费用。

3.乙方应按照合同约定的质量和工期要求完成工程。

三、合同价款

1.合同总价款：人民币（大写）：__________元整，（小写）：__________元。

2.付款方式：__________

3.甲方应根据乙方工程进度，按时支付工程进度款。

四、工期及违约责任

1.工期：自合同签订之日起，总工期为____天。

2.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________

五、质量标准

1.工程质量应达到国家及行业现行标准，并符合设计要求。

2.乙方应严格按照施工图纸、说明书及有关技术文件施工，确保工程质量。

六、安全生产及环保

1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。

2.乙方应采取措施，确保施工过程中的环保要求，防止污染环境。

七、材料供应

1.乙方应根据工程需要，采购符合国家及行业标准的材料、设备。

2.甲方有权对乙方采购的材料、设备进行验收。

八、验收及移交

1.工程完成后，乙方应按照国家及行业现行标准进行自检，并通知甲方验收。

2.甲方应在接到乙方验收通知后____日内组织验收，并办理工程移交手续。

九、质保期

1.工程质保期为____年，自工程验收合格之日起计算。

2.质保期内，乙方应负责对工程进行维修、保养。

十、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

附件：

1.施工图纸

2.说明书及有关技术文件

3.工程进度计划

4.材料设备清单

5.其他相关文件

注意事项：

1.权利义务明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免因权责不清导致的纠纷。

一、注意事项及解决办法：

1.工程范围界定：确保工程范围描述准确无误，避免后期因工程范围不清产生额外费用。

解决办法：在合同中详细列举工程内容，必要时附上图纸和技术文件。

2.合同价款明确：合同价款应具体明确，包括支付方式、付款时间等。

解决办法：明确总价款，并约定进度款支付比例和时间。

1.法律名词解释：

发包方（甲方）：指拥有工程建设项目所有权或使用权，将工程建设项目发包给承包方（乙方）进行施工的单位或个人。

承包方（乙方）：指接受发包方委托，负责完成工程建设项目施工任务的企业或个人。

违约金：指合同当事人违反合同约定时，按照法律规定或合同约定向对方支付的一定数额的金钱。

质保期：指工程验收合格后，承包方对施工的工程质量负责保修的一定期限。

签订地人民法院：指合同当事人约定的，在合同纠纷诉讼中具有管辖权的人民法院。

权利和义务：在合同法中，指合同当事人依据合同约定所享有的权益和承担的义务。

1.特殊应用场合：工程涉及古建筑修复

补充条款：

“由于本工程涉及历史文化遗产，乙方在施工时必须遵循相关文物保护法规，采取一切必要措施保护文物安全。”

2.特殊应用场合：工程在居民区进行，噪音控制尤为重要

补充条款：

如果工程在居民区，那么噪音控制就特别关键，可以添加：

“乙方施工期间应严格控制噪音，避免影响周边居民的正常生活，必要时采取隔音措施。”

3.特殊应用场合：工程需在特定季节完成

补充条款：

“考虑到本工程的季节性要求，乙方应确保在指定季节内完成施工，以免影响甲方后续安排。”

附件列表：

施工图纸：这是我们工程的大脑图，得有它才能知道怎么建。

说明书及有关技术文件：这些文件就像是工程的说明书，告诉我们怎么做到位。

工程进度计划：这个计划是我们的时间表，啥时候该干啥，都得按这个来。

材料设备清单：这个清单就是咱们用的材料和设备的列表，保证咱们用的一丝不差。

针对合同的一些附件：

“施工图纸”是咱们的大事，没有它，咱们就不知道从哪儿下手。

“技术文件”就像是个手册，告诉我们怎么把活儿做得漂亮。

“进度计划”就是咱们的日程表，啥时候该干啥，得按照这个来，不能乱。

“材料设备清单”就是咱们要用的一堆东西的清