建设工程施工合同制式合同2024年.docx

?建设工程施工合同制式合同2024年

合同编号：__________

一、合同主体

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

二、合同标的

2.1工程名称：____________________

2.2工程地点：____________________

2.3工程内容：____________________

2.4工程规模：____________________

2.5工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

三、合同工期

3.1工程开工日期：______年______月______日。

3.2工程竣工日期：______年______月______日。

3.3工期延误：如乙方因特殊情况需延长工期，应提前____天书面通知甲方，并经甲方书面同意。否则，乙方应承担工期延误的违约责任。

四、合同价款及支付

4.1合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付给乙方合同价款的____%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照甲方批准的施工进度计划完成相应工程量后，甲方按照实际完成工程量的____%支付进度款。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后____个工作日内支付剩余的合同价款。

4.3付款条件：

（1）乙方按照合同约定完成工程进度。

（2）乙方提供的发票、结算资料等符合甲方要求。

五、工程质量及验收

5.1乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及本合同约定的要求进行施工，确保工程质量。

5.2工程验收：

（1）分部分项工程验收：乙方完成分部分项工程后，应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____个工作日内组织验收。

（2）工程竣工验收：工程全部完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后____个工作日内组织验收。

5.3验收合格后，双方应签订验收合格证书，并办理工程移交手续。

六、违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

6.2乙方未按合同约定工期完成工程，应支付给甲方违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，乙方应支付合同总价款的____%作为违约金。

6.3甲方未按照合同约定支付价款，应支付给乙方违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，甲方应支付合同总价款的____%作为违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：______年______月______日

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，以确保合同义务和责任的明确归属。

2.确定合同标的：合同中应明确工程名称、地点、内容、规模和预算，避免因标的模糊导致合同履行中的争议。

3.规定合同工期：合同中应明确开工日期、竣工日期以及工期延误的处理方式，以保障工程按时完成。

4.合理安排价款支付：合同中应详细约定预付款、进度款和结算款的支付比例、时间和条件，确保双方财务权益。

5.确保工程质量及验收：合同中应明确乙方应遵守的质量标准、验收程序和验收合格后的移交手续。

6.明确违约责任：合同中应详细规定双方违约时应承担的责任，包括违约金计算方式。

7.解决争议方式：合同中应明确争议解决的方式，如友好协商或诉讼，以保障双方合法权益。

解决办法：

1.协商解决：合同履行过程中，双方应积极沟通，通过友好协商解决争议。

2.法律途径：如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.预付款：合同签订后，甲方预先支付给乙方的一部分合同价款。

3.进度款：根据乙方完成的工程进度，甲方按比例支付给乙方的合同价款。

4.结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方的剩余合同价款。

5.违约金：一方违反合同约定，