2025年水暖安装工程施工合同范本.docx

2025年水暖安装工程施工合同范本

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为建设工程需要，委托乙方进行水暖安装工程，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：（工程名称）

1.2工程地点：（工程地点）

1.3工程规模：（工程规模）

1.4工程内容：水暖安装工程，包括但不限于给排水系统、供暖系统、消防系统等的水暖安装及相关辅材的采购和施工。

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，经甲方确认后据此进行施工。

2.3乙方应按照合同约定的价格完成工程，不得擅自增加费用。如因工程变更导致费用增加，需甲方确认后方可执行。

第三条合同工期

3.1本工程的合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。

3.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.3甲方应按合同约定的时间支付合同价款，否则乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，保证工程质量。

4.2工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收。验收合格的，甲方支付剩余合同价款。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。

4.3工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对工程质量问题负责维修或更换，由此产生的费用由乙方承担。

第五条合同价款的支付

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%；

（2）工程进度达到____%后，支付合同总价款的____%；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的____%；

（4）剩余合同价款在工程保修期内按照甲乙双方约定的比例逐月支付。

5.2乙方应按照甲方的要求提供合法的发票。

第六条违约责任

6.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

6.2甲方未按合同约定支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的____%。

6.3一方违约导致合同无法履行，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格且保修期结束后失效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.水暖安装工程施工图纸

2.工程预算明细表

3.工程进度计划表

4.质量保修期内服务协议

5.付款凭证及转账记录

6.工程验收报告

7.变更订单

8.合同履行过程中的通信记录

二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。

2.甲方未按合同约定支付价款，包括但不限于迟延支付、少付、拒付等。

3.一方未履行合同约定的其他义务，如提供资料、协助等。

4.双方约定的其他违约行为。

三、法律名词及解释：

1.水暖安装工程：指给排水系统、供暖系统、消防系统等的水暖安装及相关辅材的采购和施工。

2.合同总价款：指双方约定的完成工程所需支付的全部费用。

3.工程预算：指乙方根据工程内容和规模编制的工程费用明细表。

4.合同工期：指双方约定的完成工程所需的时间。

5.质量保修期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量问题负责维修或更换的期限。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程变更导致费用增加：及时沟通，按照双方约定的程序进行费用调整。

2.工期延误：协商确定延误原因及责任方，根据实际情况调整工期及费用。

3.质量问题：及时报告甲方，乙方负责维修或更换，确保工程质量。

4.支付纠纷：核对支付凭证，按照合同约定的付款计划进行支付。

5.合同纠纷：协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.建筑工程中的水暖安装工程合同。

2.公共设施建设中的水暖安装工程合同。

3.房地产开发商与施工单位之间的水暖安装工程合同。

4.其他需要进行水暖安装的工程项目。