简易建设工程施工合同范本5篇.docx

简易建设工程施工合同范本5篇

篇1

发包方（甲方）：XX，住所：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XX，住所：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行简易建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.工程造价：XXXX元。

二、施工工期

1.乙方应在合同签订之日起XX日内完成施工任务。

2.如遇不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时向甲方说明情况，并协商确定解决方案。

三、工程质量

1.乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时采纳并改进施工方式，确保工程质量达到甲方要求。

四、付款方式

1.甲方应在合同签订后支付乙方XX%的预付款。

2.乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余的XX%款项。

3.乙方在收款时应提供合法有效的税务发票。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付预付款或尾款，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.双方应友好协商解决违约责任相关事宜。

六、其他约定

1.乙方在施工过程中应注意安全施工，如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。

2.甲方有权对施工现场进行安全检查，并提出安全改进意见。乙方应及时采纳并改进安全措施，确保施工安全。

3.双方应严格遵守相关法律法规的规定，确保施工活动的合法性。如有违反法律法规的行为，双方应共同承担法律责任。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.双方如有争议，应友好协商解决。协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程造价：____________________

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

3.工程总天数：____天（因不可抗力导致工程延误的情况除外）

三、工程质量

1.乙方必须按照施工图纸、施工规范、操作规范及国家标准进行施工，确保工程质量。

2.乙方应按照国家规定进行质量检查，并确保工程各项指标达到合同约定及国家相关标准。

3.甲方有权对工程质量进行检查监督，并提出改进意见。乙方应按照甲方要求及时整改。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币（大写）____________________元整（￥______元）。该价款包括工程材料费、人工费、机械使用费等所有费用。

2.甲方应按以下方式支付工程款项：

（1）工程开工前，甲方支付工程总价款的______%作为预付款；

（2）工程进度达到______%时，甲方支付工程总价款的______%；

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。

3.乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证。

五、工程变更及调整

1.甲方有权对工程设计进行变更，乙方必须按照甲方的要求进行变更。因变更导致的工程量增减，应按照公平合理的原则进行价款调整。

2.如因甲方原因导致的工程停工，应按照实际停工天数顺延工期。如因乙方原因导致的工程停工，乙方应承担违约责任。

六、安全施工及保修责任

1.乙方应遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。如因乙方安全措施不当导致的人身伤害或其他损失，由乙方承担全部责任。

2.工程竣工后，乙方应按照国家规定承担保修责任。保修期限为______年。保修期内如出