劳务分包合同变更协议8篇.docxVIP

劳务分包合同变更协议8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就原劳务分包合同变更事宜，达成如下协议：

一、原合同基本情况

原劳务分包合同编号为_________，签订时间为_________年_________月_________日，合同约定了甲乙双方的权利和义务，包括工程范围、工期、质量、价款、支付方式等。

二、变更内容

1.工程范围变更：原合同约定工程范围为_________，现变更为_________。具体变更内容详见附件一。

2.工期变更：原合同约定工期为_________年_________月_________日，现变更为_________年_________月_________日。具体变更内容详见附件二。

3.质量变更：原合同约定工程质量标准为_________，现变更为_________。具体变更内容详见附件三。

4.价款变更：原合同约定工程价款为_________元，现变更为_________元。具体变更内容详见附件四。

5.支付方式变更：原合同约定支付方式为_________，现变更为_________。具体变更内容详见附件五。

三、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议约定履行义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方违约责任：如乙方未按照本协议约定履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。

四、争议解决

1.协商解决：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可按以下方式处理：

2.仲裁解决：甲乙双方在协商不成的情况下，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行仲裁裁决结果。

3.诉讼解决：甲乙双方在仲裁无法解决的情况下，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。判决结果具有法律效力，双方应履行判决结果。

五、其他条款

1.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方可协商延期履行或解除合同。不可抗力因素包括但不限于：自然灾害、政府政策调整等。

2.合同生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。附件为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3.保密条款：甲乙双方在履行合同过程中，应对涉及双方的商业机密、技术资料等信息予以保密，不得向第三方泄露。保密期限为合同签订之日起至合同终止后两年。

甲方（发包方）：_________（签字或盖章）

乙方（承包方）：_________（签字或盖章）

日期：_________年_________月_________日

附件一：工程范围变更表

|原工程范围|变更后工程范围|变更内容说明|

|---|---|---|

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

||||

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲乙双方签订的《劳务分包合同》因故需要变更，特达成如下协议：

一、协议背景

由于项目实际情况发生变化，甲乙双方经过友好协商，同意对《劳务分包合同》的部分内容进行变更。本次变更遵循平等、自愿、公平的原则，旨在确保项目的顺利进行和双方的合法权益。

二、变更内容

1.变更项目：_________

2.变更原因：_________