做施工管理的合同6篇.docxVIP

做施工管理的合同6篇

篇1

甲方（业主）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行施工管理事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。具体金额根据工程实际结算。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的_____％作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

三、工期及进度要求

1.工期：本工程计划开工日期为_____年_____月_____日，计划竣工日期为_____年_____月_____日，总工期为_____天。

2.进度要求：乙方需按照甲方制定的施工进度计划表进行施工，确保按时完成每个阶段的施工任务。

四、质量及验收标准

1.乙方需按照《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的要求进行施工，确保工程质量符合标准。

2.验收标准：工程竣工验收时，需满足以下标准：

（1）施工图纸和变更记录完整；

（2）施工材料符合设计要求和国家标准；

（3）施工记录真实、准确、完整；

（4）工程质量符合《建设工程质量评价标准》及甲方要求。

五、安全及文明施工要求

1.乙方需严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全、文明。

2.乙方需按照甲方要求制定安全施工措施，并付诸实施。

3.乙方需确保施工人员佩戴安全帽、安全带等安全装备，并严格遵守安全操作规程。

4.乙方需保持施工现场整洁、有序，及时清理施工垃圾，确保环境卫生。

六、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的情况和违约程度确定。

2.赔偿损失：如一方违反合同约定，需赔偿因此给对方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。

2.管辖法院：如甲乙双方选择通过诉讼解决争议，应由原告所在地法院管辖。

八、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止条件：有下列情形之一的，本合同可以终止：

（1）甲乙双方协商一致的；

（2）因不可抗力致使合同目的不能实现的；

（3）国家法律法规规定应当终止的其他情形。

九、其他约定事项

1.保密义务：甲乙双方应对本合同内容及履约过程中涉及的技术资料、商业秘密等保密信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.合同修改：如需对合同内容进行修改或补充，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

3.不可抗力：如因不可抗力导致一方无法按时履行合同的，该方应及时告知对方，并应在合理期限内提供证明文件。双方应协商解决方案。

4.合同解释权：本合同的解释权归甲乙双方共同所有。如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。但仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本合同的其他部分。

5.合同终止后的义务：合同终止后，乙方应将其从甲方获得的资料、文件等归还甲方，并应保证其不再使用或泄露甲方的保密信息。同时，乙方应将其在施工现场遗留下来的所有物品清理出场。甲方应在合同终止后合理期限内支付乙方已完成工作的合理费用。但如因乙方原因导致合同终止的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

6.争议解决中的利息和费用：如在争议解决过程中涉及利息和费用的支付问题，双方应按照国家相关法律法规的规定执行。具体利息和费用的计算方式应在仲裁或诉讼程序中由仲裁机构或法院确定。但如因一方原因导致争议的产生或扩大化，该方应承担相应的利息和费用。

篇2

施工合同协议书

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工管理事宜达成如下协议：

一、合同背景及目的

鉴于甲方对某工程项目的施工管理需求，决定委托乙方进