(最新版)商铺店面装修合同标准模板8篇.docxVIP

(最新版)商铺店面装修合同标准模板8篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（业主）：XXXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX，通讯地址：XXXX。

乙方（装修公司）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，联系电话：XXXX，通讯地址：XXXX。

鉴于甲方需要对其商铺店面进行装修，乙方具备装修施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：

一、工程概况

1.工程名称：商铺店面装修工程

2.工程地点：甲方商铺店面所在地

3.工程内容：商铺店面内部装修，包括墙面、地面、天花板、门窗、电路、水路等改造及装饰。

二、工程造价与支付方式

1.工程造价：人民币XX元（大写：XX元整）。该价格为全包价，包括材料费、人工费、管理费、税费等所有费用。

2.支付方式：甲方需按以下节点向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方需向乙方支付工程总价的XX%作为预付款；

（2）工程进行到中期时，甲方需向乙方支付工程总价的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方需向乙方支付工程总价的XX%；

（4）剩余XX%的款项作为质量保证金，在工程竣工验收一年后无质量问题时支付。

三、工期与进度

1.工期：本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方需及时告知甲方，并协商确定新的工期。

2.进度：乙方需按照合同约定的工期和进度进行施工，确保工程按时完成。甲方有权对施工进度进行监督。

四、质量与保修

1.质量标准：本工程质量需符合《建筑装饰工程施工及验收规范》等相关标准。

2.保修期限：本工程保修期为一年。在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，乙方需负责免费维修。

3.保修范围：本工程保修范围包括墙面、地面、天花板、门窗、电路、水路等改造及装饰部分。因甲方使用不当或第三方原因导致的损坏，不在保修范围内。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定时间支付款项，需向乙方支付违约金，违约金为合同总价的XX%。同时，乙方有权要求甲方立即支付剩余款项并终止合同。

2.乙方如未按照合同约定时间完成施工任务，需向甲方支付违约金，违约金为合同总价的XX%。同时，甲方有权要求乙方立即完成施工任务并终止合同。

3.甲方如未按照合同约定时间提供施工条件或变更施工要求，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方需承担相应的违约责任。

4.乙方如未按照合同约定质量完成施工任务，需向甲方支付违约金，违约金为合同总价的XX%。同时，甲方有权要求乙方重新施工并终止合同。

5.乙方在保修期内未履行保修义务的，需向甲方支付违约金，违约金为合同总价的XX%。同时，甲方有权要求乙方立即履行保修义务并终止合同。

6.甲方和乙方如有其他违约行为，需承担相应的违约责任。如因违约造成对方损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。

六、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决结果对双方具有同等的法律效力。判决结果生效前，双方应继续履行本合同约定的义务。判决结果生效后，双方应按照生效判决履行相应的义务。如因一方不履行生效判决导致另一方损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的商铺店面装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程承包方式：_________

3.工程期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计_________天。

4.工程内容：包括但不仅限于对商铺店面的装饰、装修、改造等，具体以双方确认的施工图和变更签证单为准。

二、工程造价及支付方式

1.工程总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。该造价已包括人工、材料、机械使用等费用，但不包括税金。

2.甲方在签订合同后向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款，即人民币_________元（大写：_________元整）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应开具相应的收据给甲方。

4.若因甲方原因需要调整工程内容或增加工程量，双方应