违约责任与建设工程合同示范文本7篇.docx

违约责任与建设工程合同示范文本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承接甲方的建设工程事项达成如下协议：

一、合同背景及目的

本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利义务关系，规定违约责任的承担方式，保障工程顺利进行。

二、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

三、双方权利义务

1.甲方应按照合同约定支付工程款项。

2.乙方应按照合同约定完成工程建设，并保证工程质量。

3.双方应共同遵守国家法律法规及政策，履行合同义务。

四、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款项，应支付逾期付款违约金，并承担由此给乙方造成的损失。

2.若乙方未按合同约定完成工程建设或工程质量不达标，应支付工程质量违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

3.若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，支付工程延期违约金。

4.若因甲方原因导致工程停工，甲方应承担违约责任，并支付相应的停工损失。

5.双方应严格遵守合同保密条款，若因一方泄露合同信息造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

6.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，违约方应承担由此产生的一切损失。

五、工程款项及支付方式

1.工程总造价：人民币_________元（大写：_________元整）。

2.支付方式：分期支付。具体支付节点和金额按双方约定执行。

3.甲方支付款项时，乙方需提供合法有效的发票。

六、质量保证及验收标准

1.乙方应保证工程质量符合国家相关标准及规范。

2.工程竣工后，双方应按照合同约定进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。

3.若工程质量不达标，乙方应负责整改，并承担整改费用。

七、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

九、附则

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方与乙方就本建设工程事项经过友好协商，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，特订立本合同。本合同中涉及的违约责任与建设工程事项，双方共同遵守。

一、工程概况

（此处描述工程的基本情况，包括工程名称、地点、范围、建设内容等。）

二、合同双方的权利与义务

1.甲方的权利和义务：

（描述甲方的权利与义务，如支付工程款、提供相关资料等。）

2.乙方的权利和义务：

（描述乙方的权利与义务，如完成工程建设、保证工程质量等。）

三、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按照合同约定支付工程款项的，应按日向乙方支付逾期应付款____%的违约金。

（2）甲方提供资料不及时或资料有误导致工程延误的，应承担相应的损失赔偿责任。

（3）甲方违反其他合同约定的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定完成工程建设的，应按日向甲方支付工程延期违约金。

（2）乙方施工质量不符合合同约定的，应承担返工、整改等费用，并承担由此造成的工期延误责任。

（3）乙方在工程中使用不合格材料或违反安全规定的，应承担相应的损失赔偿责任。

（4）乙方违反其他合同约定的，应承担相应的违约责任。

四、工程质量与验收

1.工程质量标准：

（描述工程质量的标准和要求。）

2.验收标准与程序：

（描述工程验收的标准和程序。）

3.验收不合格的处理：

（描述验收不合格时的处理办法。）

五、工程价款与支付

1.工程价款：

（描述工程