索赔的程序工程建设中发生索赔事件是不可避免的但必须重视要正确合理地进行处置索.ppt

/索赔的程序工程建设中发生索赔事件是不可避免的，但必须重视，要正确合理地进行处置。索赔事件的处理和解决受到诸多条件的制约，如合同背景、承包人和发包人的管理水平及双方处理索赔的业务能力等，索赔的成功不仅在于索赔事实本身，更在于是否具有充实的证据，是否拥有合同约定及法律条款的支持。以下说明索赔的一般程序。28天28天28天28天准备索赔资料28天28天28天28天情况一：索赔事件为短暂情况二：索赔事件为持续（1）索赔意向通知工程实施过程中发生索赔事件后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。索赔意向通知要简明扼要地说明索赔事由发生的时间、地点、简单事实情况描述和发展动态、索赔依据和理由、索赔事件的不利影响等。（2）索赔资料的准备在索赔资料准备阶段，主要工作有：①跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过；②分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据；③损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值；④搜集证据，获得充分而有效的各种证据；⑤起草索赔文件。（3）索赔文件的提交提出索赔的一方应在合同规定的时限内向对方提交正式的书面索赔文件。例如，FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同示范文本》（GF-99-0201）都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的28d内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包人则应按工程师要求的合理间隔（一般为28d）提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的28d内提交一份最终索赔报告，否则将失去该事件请求补偿的索赔权利。索赔文件的主要内容包括：①总述部分。概要论述索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包人的具体索赔要求。②论证部分。论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。③索赔款项（和／或工期）计算部分。如果说索赔报告论证部分的任务是解决索赔权能否成立，则款项计算是为解决能得多少款项。前者定性，后者定量。④证据部分。（4）索赔文件的审核对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由工程师审核。工程师根据发包人的委托或授权，对承包人索赔的审核工作主要分为：判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确、合理，并可在授权范围内做出判断；初步确定补偿额度，或要求补充证据、修改索赔报告等。工程师对索赔的初步处理意见要提交发包人。（5）发包人审查对于工程师的初步处理意见，经发包人审查和批准后，工程师才可以签发有关证书。如果索赔额度超过了工程师权限范围时，应由工程师将审查的索赔报告报请发包人审批，并与承包人谈判解决。（6）协商对于工程师的初步处理意见，发包人和承包人不接受或其中的一方不接受时，三方可就索赔的解决进行协商，达成一致；如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见，则发包人和承包人可根据合同约定选择采用仲裁或诉讼方式解决。【案例】某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量1m3反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：①因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日。②施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。④5月20日至5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。⑤5月23日用30个工日修复冲洗的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】（1）简述工程施工索赔的程序。（2）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明理由。（3）每项事件工期索赔是多少天？总计工期索赔是多少天？（4）假设人工费单价是23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30％，则合理的费用索赔总额是多少？/