天津市建设工程施工合同8篇.docx

天津市建设工程施工合同8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[合同工期]天，从[开工日期]开始施工，到[竣工日期]竣工。

2.乙方应按期开工，按时完工。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。

第三条工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，确保工程质量。在施工中，如发现设计错误或变更，应及时向甲方提出。

2.乙方应建立健全质量保证体系，加强质量检查，及时发现并处理质量问题。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的责任。

第四条合同价款及支付方式

1.本合同价款为[合同价款]元。乙方应按时向甲方提交结算报告和结算资料。甲方在收到结算报告和结算资料后[审核时间]天内审核完毕，并提出审核意见。乙方应根据审核意见进行整改，并重新提交结算报告和结算资料。甲方在收到最终结算报告和结算资料后[支付时间]天内完成支付。

2.乙方在施工中应严格控制成本，确保项目经济效益。如因乙方原因造成成本超出预算，乙方应承担相应的责任。

第五条竣工验收及保修服务

1.乙方应在工程竣工后及时向甲方提交竣工验收报告和相关资料。甲方在收到竣工验收报告和相关资料后[验收时间]天内组织验收。验收合格后，双方应签署竣工验收证书。

2.乙方应提供必要的保修服务。保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、期限和方式应按照国家有关规定执行。保修期间如发生质量问题，乙方应及时处理并承担相应的费用。

第六条违约责任

1.甲方应按时支付合同价款，如逾期支付，每逾期一天需向乙方支付违约金[违约金金额]元。

2.乙方应按时完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的责任。严重违约时，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

1.本合同的解释权归甲方所有。如有任何争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行各自的其他义务。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的权利和义务。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼要求解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。

第九条其他事项

1.本合同未尽事宜由双方协商补充或解释。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同中的所有条款均受中华人民共和国法律管辖和解释。如有任何争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼解决纠纷。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市建设工程施工的特点，甲乙双方在遵循自愿、公平、诚实信用原则的基础上，经友好协商，就本建设工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工工期

1.乙方应根据甲方要求的工期，编制施工进度计划，并提交甲方审核。甲方应根据乙方提交的施工进度计划，合理安排施工工序，确保施工进度。

2.乙方应严格按照甲方审核后的施工进度计划施工，确保按时完成施工任务。如因乙方原因造成施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方应按时向乙方支付工程进度款，确保施工进度不受影响。如因甲方原因造成施工进度延误，甲方应承担相应的违约责任。

三、工程质量

1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规及标准规范的要求。在施工过程中，乙方应接受甲方的质量检查与监督。

2.如因乙方施工质量问题导致