2024年最新建筑工程分包合作协议样式版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年最新建筑工程分包合作协议样式版B版

本合同目录一览

第一条：合作概述与定义

1.1：工程概述

1.2：分包商的角色与职责

1.3：合同的有效期

第二条：工作范围与义务

2.1：分包商的工作范围

2.2：分包商的主要义务

2.3：业主的义务

第三条：合同价格与支付条款

3.1：合同价格

3.2：支付时间表

3.3：价款调整

第四条：工期与进度

4.1：工程进度计划

4.2：工期延误

4.3：提前完成奖励

第五条：质量控制与标准

5.1：工程质量标准

5.2：质量控制程序

5.3：不合格工程的处理

第六条：变更管理

6.1：变更请求的处理

6.2：变更对合同价格的影响

6.3：变更的审批流程

第七条：违约责任

7.1：分包商的违约行为

7.2：业主的违约行为

7.3：违约责任的具体规定

第八条：争议解决

8.1：争议的解决方式

8.2：仲裁条款

8.3：法律适用

第九条：保险与安全保障

9.1：分包商的责任保险

9.2：业主的保险要求

9.3：安全事故的处理

第十条：信息与沟通

10.1：沟通渠道的建立

10.2：会议机制

10.3：资料共享与保密

第十一条：合同的终止与解除

11.1：合同终止的条件

11.2：解除合同的程序

11.3：终止后的义务与责任

第十二条：一般条款

12.1：不可抗力

12.2：法律与政府规定

12.3：合同的修改与补充

第十三条：附件

13.1：工程图纸与技术文件

13.2：分包商提供的资料

13.3：其他重要附件

第十四条：签署页

14.1：双方签署的合同正本

14.2：授权代表签署页

14.3：日期记录

第一部分：合同如下：

第一条：合作概述与定义

1.1：工程概述

本合同所述工程为位于市区街道的建筑工程，工程内容包括X。

1.2：分包商的角色与职责

分包商的主要职责包括但不限于：

（1）按照工程图纸、技术文件和施工规范进行施工；

（2）负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的控制；

（3）接受业主和总包商的监督和管理；

（4）遵守国家相关法律法规和行业标准。

1.3：合同的有效期

本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格。

第二条：工作范围与义务

2.1：分包商的工作范围

分包商的工作范围包括：

（1）土建工程；

（2）装饰工程；

（3）安装工程；

（4）其他分包商负责的工程部分。

2.2：分包商的主要义务

（1）按照约定的工作范围完成工程；

（2）确保工程质量、安全、进度等方面符合合同要求；

（3）提供与工程相关的技术支持和配合；

（4）遵守施工现场的规章制度；

（5）接受业主和总包商的检查和监督。

2.3：业主的义务

（1）按照合同约定支付工程款项；

（2）提供施工所需的场地、设施和条件；

（3）协助分包商办理相关手续；

（4）对分包商的工作给予合理评价。

第三条：合同价格与支付条款

3.1：合同价格

本合同的合同价格为万元整（大写：人民币万元整），其中包括工程款、材料款、人工费等。

3.2：支付时间表

支付时间表如下：

（1）工程进度达到%时，支付%；

（2）工程进度达到%时，支付%；

（3）工程竣工并验收合格后，支付剩余的%。

3.3：价款调整

（1）工程变更；

（2）材料价格波动；

（3）政策性调整。

第四条：工期与进度

4.1：工程进度计划

分包商应按照工程图纸和技术文件制定详细的施工进度计划，并报业主和总包商批准。

4.2：工期延误

分包商如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

4.3：提前完成奖励

分包商如提前完成工程，经业主和总包商验收合格后，可获得提前完成奖励。

第五条：质量控制与标准

5.1：工程质量标准

本工程的质量和标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

5.2：质量控制程序

分包商应建立健全质量控制体系，确保工程质量满足合同要求。

5.3：不合格工程的处理

分包商应按照合同约定对不合格工程进行整改，直至达到合同要求的质量标准。

第八条：争议解决

8.1：争议的解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2：仲裁条款

双方同意，任何一方在履行本合同过程中发生的争议，均可提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

8.3：法律适用

本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第九条：保险与安全保障

9.1：分包商的责任保险

分包商应为其施工人员购买社会保险，并承担由于施工原因