设计合同简易范本6篇.docx

设计合同简易范本6篇

篇1

甲方（客户）：__________

乙方（设计单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就__________工程设计事宜，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.设计范围：__________

4.设计要求：__________

二、设计费用及支付方式

1.设计费用：__________元。

2.支付方式：__________。

三、设计期限

1.本合同签订后，乙方应尽快安排设计人员进行设计。

2.设计期限：__________。

四、保密条款

1.乙方应对甲方提供的所有资料以及在设计过程中获知的甲方的商业机密、技术资料等信息进行保密。

2.乙方不得将甲方提供的资料或在设计过程中获知的甲方的商业机密、技术资料等信息泄露给任何第三方。

3.乙方应对其员工和代理人进行必要的保密教育，确保他们不会将甲方的商业机密、技术资料等信息泄露出去。

4.在设计过程中，乙方应采取必要的技术措施，确保甲方的商业机密、技术资料等信息不会被非法获取或泄露。

5.乙方应在设计完成后，及时销毁所有甲方提供的资料，并确保不会留下任何可能泄露甲方商业机密、技术资料等信息的记录。

6.如果乙方违反保密条款，甲方有权要求乙方承担由此造成的全部损失。

五、违约责任

1.甲方和乙方应严格遵守本合同的各项条款。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.甲方违约时，应支付乙方已完成设计部分的费用及乙方已支出的其他合理费用。同时，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。

3.乙方违约时，应返还甲方已支付的设计费用及乙方已支出的其他合理费用。同时，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

4.如因乙方原因导致设计期限延误，乙方应支付相应的违约金。违约金的具体数额应根据延误的天数和双方协商确定。

5.如因甲方原因导致设计期限延误，甲方应支付相应的违约金。违约金的具体数额应根据延误的天数和双方协商确定。

6.如果一方违约严重到使另一方无法继续履行合同，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。判决后，双方应认真履行判决结果。

篇2

甲方（委托方）：_________

乙方（受托方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行的设计项目达成如下协议：

一、设计项目

1.设计项目名称：_________

2.设计项目地点：_________

3.设计项目内容：_________

二、设计要求和标准

1.乙方应根据甲方的需求和标准，按照《中华人民共和国建筑设计条例》等相关法律法规的要求，进行设计。

2.乙方设计应达到以下标准：

（1）符合甲方的使用要求；

（2）具有创新性和实用性；

（3）符合行业标准和规范；

（4）满足施工可行性和安全性。

三、设计期限

1.乙方应在合同签订后_____个工作日内完成设计任务。如因甲方原因造成设计周期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.甲方应在合同签订后_____个工作日内向乙方支付设计费用。如因甲方原因造成支付周期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、设计费用及支付方式

1.设计费用总额为_____元（大写：_____元整）。该费用包括设计费、咨询费、服务费等所有费用。

2.甲方应通过银行转账或支票等方式向乙方支付设计费用。具体支付方式如下：

（1）合同签订后_____个工作日内支付设计费用总额的_____%；

（2）设计成果交付并经甲方确认后_____个工作日内支付剩余的设计费用。

五、设计成果的交付与验收

1.乙方应在设计完成后_____个工作日内向甲方交付设计成果。设计成果应包括设计图纸、技术资料等所有相关资料。

2.甲方应在收到设计成果后_____个工作日内进行验收。验收标准为符合设计要求和相关行业标准。

3.如因乙方原因造成设计成果不符合要求，乙方应负责修改并重新交