幕墙劳务合同范本(精选3).docxVIP

PAGE

1-

幕墙劳务合同范本(精选3)

一、合同双方基本信息

(1)本合同双方当事人分别为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为项目业主，乙方为幕墙劳务承包商。甲方全称为[甲方全称]，乙方全称为[乙方全称]。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方幕墙工程项目的劳务合作事宜，经友好协商，达成如下协议。

(2)甲方提供的幕墙工程项目位于[项目地点]，项目名称为[项目名称]。乙方同意按照甲方要求，负责该项目的幕墙施工劳务工作。乙方应具备相应的资质证书，包括但不限于建筑施工企业资质证书、安全生产许可证等，并保证所提供劳务人员的素质和能力符合甲方要求。

(3)双方在签订本合同前，已就合同标的、劳务价格、工期、付款方式、违约责任等关键条款进行了充分协商。甲方承诺在合同签订后，按照约定的工程进度和劳务价格支付乙方劳务费用。乙方承诺严格按照合同约定，按时、按质、按量完成幕墙工程劳务施工任务，并承担相应的施工安全责任。

二、工程概况及劳务内容

(1)工程概况：本项目幕墙工程总面积为[总面积]，包括但不限于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等。工程内容包括但不限于幕墙设计、材料采购、施工安装、验收调试等。工程地点位于[工程地点]，施工工期为[施工工期]，具体开工日期和竣工日期以合同约定为准。

(2)劳务内容：乙方负责本项目幕墙工程的劳务施工，包括但不限于以下工作内容：1）按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行幕墙施工；2）负责劳务人员的组织、管理和调配；3）负责施工现场的安全、文明施工；4）按照甲方要求，完成工程进度和质量目标；5）负责工程验收后的保修工作。

(3)材料供应：甲方负责提供幕墙工程所需的全部材料，包括但不限于玻璃、铝型材、钢材、石材等。乙方负责材料的验收、保管和使用，确保材料符合设计要求和国家标准。如因材料问题导致工程延误或质量问题，由甲方承担相应责任。

三、合同履行及违约责任

(1)合同履行：乙方应严格按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。具体工期为[施工工期]，如因乙方原因导致工程延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的[延误违约金比例]%作为违约金。例如，若合同总价款为100万元，则每日违约金为100万元×[延误违约金比例]%。若延误时间超过合同工期[延误天数限制]，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿实际损失。

(2)违约责任：若甲方未能按照合同约定及时支付工程款，每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价款的[逾期违约金比例]%作为违约金。如因甲方原因导致工程停工或返工，甲方应承担由此产生的全部费用。若乙方未按合同要求提供合格劳务，导致工程出现质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。例如，若修复费用为10万元，乙方需承担全部修复费用。

(3)争议解决：本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同约定的义务。若因争议导致工程停工，停工期间产生的费用由责任方承担。例如，若停工期间每日损失为1万元，责任方需承担停工期间的全部损失。同时，双方应确保在争议解决期间，不影响其他工程项目的正常进行。