矿山合同范文带眉脚.docxVIP

PAGE1

PAGE1

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

PAGE12

PAGE12

RESUME

RESUME

矿山合同范文

本合同目录一览

1.矿山工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.工程范围和内容

3.1工程范围

3.2工程内容

4.合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整

4.3支付方式

PAGE12

PAGE12

5.工程进度与交付

5.1工程进度计划

5.2工程交付时间

5.3工程延期交付

6.质量与标准

6.1质量要求

6.2质量保证

6.3质量验收

7.安全生产与环保

7.1安全生产要求

7.2环保要求

8.合同的变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

10.争议解决

PAGE12

PAGE12

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的生效、终止与解除

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.合同的附件

12.1附件一：工程设计文件

12.2附件二：合同技术参数

12.3附件三：付款凭证

13.其他条款

13.1保密条款

13.2法律适用条款

13.3不可抗力条款

14.合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人

PAGE12

PAGE12

第一部分：合同如下：

第一条矿山工程概述

1.1工程名称：矿区矿产资源开发利用项目

1.2工程地点：位于省市县境内

1.3工程规模：矿山面积、开采深度、年产量等

1.4工程性质：露天开采、井下开采、矿井建设等

第二条合同主体

2.1发包人：矿业有限责任公司

2.2承包人：建筑工程有限公司

第三条工程范围和内容

3.1工程范围：矿山地质勘查、矿山设计、矿山建设、矿山生产运营等

3.2工程内容：地质勘查报告、矿山设计方案、矿山建设施工、矿山生产设备采购与安装、矿山运营管理等

第四条合同价格

4.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）

4.2价格调整：根据市场行情变化和政策调整，双方协商确定

4.3支付方式：分期支付，具体支付时间及比例由双方协商确定

PAGE12

PAGE12

第五条工程进度与交付

5.1工程进度计划：按照双方协商确定的工程进度计划执行

5.2工程交付时间：矿山工程全部建设完成，并通过验收合格后交付给发包人使用

5.3工程延期交付：因不可抗力等特殊情况导致工程延期交付的，双方协商解决

第六条质量与标准

6.1质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和发包人要求

6.2质量保证：承包人应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制

6.3质量验收：工程验收合格后，发包人应按照约定时间向承包人支付工程款

第七条安全生产与环保

7.1安全生产要求：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和标准要求，做好矿山工程的安全生产管理工作

7.2环保要求：承包人应遵守国家环保法律法规，做好矿山工程的环境保护工作

第八条合同的变更与解除

PAGE12

PAGE12

8.1合同变更：合同履行过程中，因特殊情况或双方协商一致，可以对合同内容进行变更。变更内容应签订书面协议，并经双方盖章确认。

8.2合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。

第九条违约责任

9.1发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。具体违约责任双方协商确定。

9.2承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。具体违约责任双方协商确定。

第十条争议解决

10.2争议解决机构：如选择仲裁，双方约定仲裁委员会为仲裁委员会；如选择诉讼，双方约定管辖法院为合同签订地人民法院。

第十一条合同的生效、终止与解除

11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同终止条件：合同履行完毕，双方权益得到保障，合同自然终止。

11.3

PAGE12

PAGE12

合同解除条件：如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。

第十二条合同的附件

12.1附件一：工程设计文件

12.2附件二：合同技术参数

12.3附件三：付款凭证

第十三条其他条款

13.1保密条款