工程采购合同管理办法.docxVIP

PAGE

1-

工程采购合同管理办法

一、总则

(1)工程采购合同管理办法（以下简称本办法）旨在规范工程采购合同的管理，明确合同签订、履行、变更、终止以及争议解决等方面的要求，确保工程采购活动的合法性、合规性和有效性。

(2)本办法适用于所有工程项目的采购合同，包括但不限于设计、施工、监理、设备采购等合同。各相关部门和单位应严格按照本办法执行，确保工程采购合同的签订和履行符合国家法律法规和行业规范。

(3)本办法规定，工程采购合同的管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保合同各方权益得到充分保障。合同签订前，采购方应进行充分的市场调研，选择具备相应资质和能力的供应商，并依法进行招标或谈判。合同签订后，各方应严格按照合同约定履行义务，确保工程项目的顺利进行。

二、合同签订管理

(1)合同签订管理是工程采购工作的关键环节，根据我国相关法律法规，合同签订前应进行严格的资质审查和供应商评估。例如，某大型基础设施项目在签订合同前，对参与竞标的30家供应商进行了全面审查，最终仅选择具备国家一级施工资质的5家企业进入谈判环节，有效保障了工程质量和安全。

(2)合同签订过程中，应确保合同条款的完整性和准确性。以某住宅小区项目为例，合同签订时，项目方与施工单位就工期、质量、安全、环保等方面进行了详细约定，明确了双方的权利和义务。合同中明确规定，工期延误每延误一天，施工单位需支付违约金10万元；若发生安全事故，施工单位需承担全部责任。

(3)合同签订后，双方应及时办理合同备案手续，确保合同的法律效力。例如，某水利工程在合同签订后，项目方与施工单位共同到当地建设行政主管部门办理了合同备案，备案成功后，合同正式生效。此举为工程项目的顺利实施提供了有力保障，避免了因合同问题导致的纠纷和延误。此外，合同签订管理还应关注合同履行过程中的变更和补充，确保合同始终符合项目实际需求。如某高速公路项目在施工过程中，因地质条件发生变化，项目方与施工单位协商一致，对合同进行了补充，明确了变更后的工程量、工期及费用等内容，确保了项目的顺利进行。

三、合同履行与变更管理

(1)合同履行管理要求合同各方严格遵守合同约定，确保工程项目的质量和进度。在实际操作中，项目方应定期对施工单位的履约情况进行监督，包括现场巡查、进度报告、质量检测等。例如，在某污水处理厂建设项目中，项目方每月对施工进度进行两次现场巡查，确保施工进度符合合同要求，及时发现并解决施工过程中出现的问题。

(2)合同变更管理是指在合同履行过程中，因客观原因或合同双方协商一致需要对合同内容进行调整的情况。变更管理应遵循合法、合理、必要的原则，并经合同双方书面确认。如在某市政道路改造工程中，由于地下管线复杂，导致原定工期延长，项目方与施工单位协商后，签订了合同变更协议，调整了工期和费用。

(3)在合同履行与变更管理中，应建立健全的档案管理制度，确保合同变更的记录完整、准确。例如，在某房地产项目中，合同变更记录被详细记录在合同档案中，包括变更原因、变更内容、变更日期、双方签字等。这种做法不仅有利于后续的审计和监督，也有助于维护合同双方的合法权益。此外，合同履行与变更管理还应注重沟通协调，确保合同变更的顺利实施。如在某水利工程中，项目方与施工单位建立了定期沟通机制，及时解决合同履行过程中出现的争议和问题，确保工程按计划推进。

四、合同终止与争议解决

(1)合同终止是工程采购过程中可能发生的情况之一，通常包括合同期满、违约终止、协商一致终止等情形。例如，在某公路建设项目中，由于施工方严重违约，项目方根据合同条款，依法向法院提起诉讼，最终法院判决终止合同，并要求施工方承担相应的违约责任。

(2)在合同终止过程中，各方应依法进行清算，包括合同剩余款项的结算、工程余留物资的处理等。以某桥梁工程为例，合同终止后，项目方与施工单位共同对工程进行了验收，并对剩余工程款项进行了结算，确保了合同终止后的合法权益。

(3)合同争议解决是合同履行过程中的常见问题，通常包括协商、调解、仲裁和诉讼等途径。例如，在某建筑工程中，由于施工质量问题，业主与施工单位发生争议。双方首先尝试协商解决，但未达成一致。随后，业主将争议提交至当地仲裁委员会，仲裁委员会在审理后作出裁决，最终解决了双方的争议。