承包清工劳务合同6.docxVIP

PAGE

1-

承包清工劳务合同6

一、合同双方基本信息

(1)本合同双方分别为甲方和乙方。甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称）。甲方作为工程项目的业主，乙方作为劳务承包方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方工程项目的清工劳务部分达成如下协议。

(2)甲方负责提供工程项目的相关信息，包括但不限于工程名称、地点、规模、工期等。乙方应按照甲方提供的信息，结合自身实际情况，进行劳务人员的组织与调配。甲方应确保工程项目的合法合规，并承担相应的法律责任。乙方应遵守国家相关法律法规，保证劳务人员的合法权益。

(3)双方在合同签订前应充分了解对方的资质、信誉、财务状况等，以确保合同的顺利履行。甲方应在合同签订前向乙方提供甲方的基本情况，包括但不限于企业法人营业执照、税务登记证、工程资质证书等。乙方应在合同签订前向甲方提供乙方的相关资质证明，包括但不限于劳务分包资质证书、安全生产许可证等。双方均应保证所提供信息的真实、准确、完整。

二、工程概况及劳务内容

(1)工程项目名称为（工程名称），位于（工程地点），项目规模为（工程规模），包括（具体工程内容）。本工程预计工期为（预计工期），具体分阶段施工计划如下：第一阶段为（第一阶段内容），预计工期为（第一阶段工期）；第二阶段为（第二阶段内容），预计工期为（第二阶段工期）；第三阶段为（第三阶段内容），预计工期为（第三阶段工期）。工程的总投资估算为（总投资估算），资金来源为（资金来源）。

(2)劳务内容主要包括但不限于以下几项：土方开挖、基础施工、主体结构施工、装饰装修施工、设备安装等。乙方负责根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，组织劳务人员进行施工。施工过程中，乙方需确保工程质量符合国家及行业相关标准，同时遵守施工现场的安全规定。乙方还需负责劳务人员的日常管理，包括但不限于人员调配、工作安排、工资发放等。

(3)甲方提供的施工图纸和工程量清单应真实、准确、完整，甲方应在合同签订前将相关资料交付乙方。乙方在施工过程中如需对图纸或工程量清单进行变更，应提前与甲方沟通，经甲方确认后方可进行变更。施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程进度或费用发生变化，双方应协商解决，并签订补充协议。乙方应严格按照施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程质量和进度。

三、工程进度及款项支付

(1)工程进度安排按照合同约定分阶段进行，具体进度节点如下：第一阶段，土方开挖及基础施工，预计工期3个月，完成量达到总工程量的30%；第二阶段，主体结构施工，预计工期4个月，完成量达到总工程量的60%；第三阶段，装饰装修及设备安装，预计工期3个月，完成量达到总工程量的90%。以实际完成工程量为准，每完成一个阶段，甲方将进行现场验收，并支付相应阶段的工程款。例如，第一阶段完成后，甲方需在验收合格后5个工作日内支付该阶段工程款的30%。

(2)款项支付方式为分阶段支付，具体支付比例如下：合同签订后，乙方收到甲方支付的首付款，比例为合同总价的10%；第一阶段完成后，支付该阶段工程款的30%；第二阶段完成后，支付该阶段工程款的40%；第三阶段完成后，支付该阶段工程款的20%。剩余10%作为质保金，在工程竣工验收合格后60日内无质量问题发生，乙方有权要求甲方退还。如遇特殊情况，如不可抗力等，双方可协商调整支付进度。

(3)甲方应按照合同约定，在规定的时间内向乙方支付款项。如甲方未按时支付，应向乙方支付违约金，违约金按每日千分之五计算，从应付款项到期之日起计算至实际支付之日止。若乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权扣除相应阶段的工程款。例如，若乙方因自身原因导致工程进度延误，甲方有权扣除相应阶段的工程款，并要求乙方承担由此产生的损失。如双方发生争议，可通过协商解决，协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、违约责任及争议解决

(1)甲方若未按时支付乙方工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的千分之五作为违约金。例如，若合同总价款为100万元，甲方逾期支付1天，则应向乙方支付500元违约金。如逾期超过30天，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部违约金及实际损失。

(2)乙方若未按合同约定完成工程进度，导致工程延期，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。若因乙方原因导致工程延期超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此产生的全部损失，包括但不限于额外支付给其他承包商的工程款、延误造成的经济损失等。

(3)若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决要求中止履行。如一方在诉讼过程中违反合同约定，应承担相应的违约责任。例如，若甲方在诉讼过程中未按时支付乙方工程款，仍需按合同约定