光伏发电设备劳务承包协议书7篇.docx

光伏发电设备劳务承包协议书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就光伏发电设备的劳务承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：光伏发电设备的安装、调试及运维

二、承包方式

1.乙方采用包工不包料的方式承包该工程，即乙方负责提供劳务及部分辅材，甲方负责提供主要材料。

2.乙方应按照甲方的施工设计和技术要求，完成光伏发电设备的安装、调试及运维工作。

三、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，乙方有权要求甲方承担相应的损失。

四、劳务报酬及支付方式

1.甲方应向乙方支付劳务报酬，具体金额及支付方式如下：

（1）安装阶段：_________元；

（2）调试阶段：_________元；

（3）运维阶段：每年_________元。

2.甲方应在工程开工前向乙方支付工程款的50%作为预付款，工程竣工验收合格后支付剩余的50%。

3.乙方应在收到劳务报酬后向甲方提供正规的发票。

五、质量保证及保修期

1.乙方应保证工程的施工质量符合甲方要求及国家相关标准。

2.保修期自工程竣工验收之日起计，为期一年。在保修期内，乙方应对工程进行保修，并承担因施工原因造成的质量问题而产生的损失。

3.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付劳务报酬，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的千分之一作为违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。

3.因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.甲、乙双方如因合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同在履行过程中如发生争议，双方应本着公平、公正的原则协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地法院。在诉讼过程中，双方应尊重法院依法作出的判决。判决生效前，双方应继续履行合同中未涉争议的部分。判决生效后，双方应依法履行判决结果。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉争议的部分。对于涉争部分，按照合同法的规定处理。如果合同没有规定，由双方协商解决。协商不成的，按照争议解决方式及管辖法院的规定处理。

4.争议解决期间所发生的费用由双方各自承担。争议解决后，根据判决结果确定费用的承担方。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就光伏发电设备的劳务承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：光伏发电设备的安装、调试及运维

二、承包方式

1.乙方采用包工不包料的方式承包该工程，即乙方负责提供劳务并完成工程，甲方负责提供材料。

2.乙方应按照甲方的施工要求和技术标准，确保工程质量并按时完成。

三、工期及进度

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方应每月向甲方提交工程进度报告，甲方根据工程进度进行考核。

四、质量及验收

1.乙方应确保工程质量符合国家标准及甲方要求。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织专业人员对工程进行验收。

3.验收合格后，双方签订验收报告。

五、劳务费用及支付方式

1.劳务费用：_________元。该费用包括乙方的工资、社保及福利待遇等。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方50%的劳务费用，即_________元；工程验收合格后支付剩余的50%，即_________元。

3.乙方在收到劳务费用后，应开具正式发票给甲方。

六、违约责任

1.若乙方未能按时完成工程，应承担相应的违约责任。甲方有权从劳务费用中扣除违约金。

2.若甲方