建筑工程钢筋作业分包协议模板2024版版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建筑工程钢筋作业分包协议模板2024版版B版

本合同目录一览

1.分包工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程分包范围

2.分包单位资质

2.1分包单位名称

2.2分包单位资质等级

2.3分包单位营业执照号码

2.4分包单位法定代表人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2合同价格的调整

3.3预付款

3.4工程进度款

3.5质量保证金

4.工程进度与质量

4.1工程进度计划

4.2工程质量标准

4.3工程验收

4.4工程保修

5.分包单位责任

5.1分包单位的基本责任

5.2分包单位的安全责任

5.3分包单位的环保责任

6.总包单位责任

6.1总包单位的基本责任

6.2总包单位的支持与配合

7.合同的变更与解除

7.1合同变更的条件

7.2合同解除的条件

8.违约责任

8.1分包单位的违约责任

8.2总包单位的违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点

9.3争议解决时效

10.合同的生效、终止与解除

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约保密条款

12.合同的转让

12.1合同转让的条件

12.2合同转让的通知

13.法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

14.其他条款

14.1合同的书面形式

14.2合同的修改与补充

14.3合同的解除与终止

14.4合同的解释权

第一部分：合同如下：

第一条：分包工程概述

1.1工程名称：根据工程项目的具体名称，明确指出分包的工程部分。

1.2工程地点：详细列出工程项目的具体位置，包括街道名称、门牌号码等。

1.3工程规模：详细描述分包工程的大小、预期完成时间、工程量等。

1.4工程分包范围：明确指出分包工程的范围，包括工程的具体内容、工作量、使用的材料等。

第二条：分包单位资质

2.1分包单位名称：详细写出分包单位的正式名称。

2.2分包单位资质等级：列出分包单位在国家相关机构取得的资质等级证书名称和编号。

2.3分包单位营业执照号码：明确分包单位的营业执照号码。

2.4分包单位法定代表人：写出分包单位的法定代表人姓名。

第三条：合同价格

3.1合同总价：明确指出双方约定的分包工程的总价，包括货币种类、金额等。

3.2合同价格的调整：详细说明在合同执行过程中，价格调整的条件和程序。

3.3预付款：列出预付款的金额、支付时间等具体信息。

3.4工程进度款：明确工程进度款的支付比例、时间、条件等。

3.5质量保证金：说明质量保证金的金额、扣留时间、退还条件等。

第四条：工程进度与质量

4.1工程进度计划：分阶段列出工程的预计完成时间，包括主要工作的开始和结束时间。

4.2工程质量标准：详细描述工程的质量要求，包括材料、工艺、验收标准等。

4.3工程验收：明确工程验收的时间、地点、程序、参与单位等。

4.4工程保修：列出保修期限、保修范围、保修责任等。

第五条：分包单位责任

5.1分包单位的基本责任：详细说明分包单位应承担的基本义务和责任，包括工程质量、进度、安全等。

5.2分包单位的安全责任：明确分包单位在施工过程中应遵守的安全规定和措施，以及安全事故的处理方式。

5.3分包单位的环保责任：列出分包单位在施工过程中应遵守的环保要求，包括废弃物处理、噪音控制等。

第六条：总包单位责任

6.1总包单位的基本责任：详细描述总包单位应承担的基本义务和责任，包括工程质量、进度、安全等。

6.2总包单位的支持与配合：明确总包单位应提供的支持与配合事项，如现场管理、资源共享等。

第八条：违约责任

8.1分包单位的违约责任：详细列出分包单位违约的具体情形，如工期延误、质量不达标等，以及相应的违约赔偿责任。

8.2总包单位的违约责任：明确总包单位违约的具体情形，如未按时支付工程款、提供错误的施工图纸等，以及相应的违约赔偿责任。

第九条：争议解决

9.1争议解决方式：指出双方在发生争议时可以选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

9.2争议解决地点：明确争议解决的地点，如特定的仲裁机构或法院。

9.3争议解决时效：说明从争议发生之日起，双方应在多长时间内解决争议，否则将按违约处理。

第十条：合同的生效、终止与解除

10.1合同生效条件：详细说明合同生效的条