建设工程施工合同中标(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同中标(2024版)

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3施工合同

第二条：合同工程内容及范围

2.1工程概况

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程质量标准

第三条：合同价格

3.1合同总价

3.2工程变更价款

3.3价格调整

3.4付款方式及进度

第四条：合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

4.3工期提前

第五条：施工方案及技术要求

5.1施工方案

5.2技术规范

5.3材料及设备

5.4施工安全

第六条：合同的履行与验收

6.1合同的履行

6.2工程验收

6.3工程保修

第七条：违约责任

7.1发包人的违约

7.2承包人的违约

7.3违约赔偿

第八条：争议解决

8.1争议的解决方式

8.2仲裁

8.3诉讼

第九条：合同的变更与解除

9.1合同的变更

9.2合同的解除

第十条：合同的转让

10.1合同的转让条件

10.2转让程序

第十一条：合同的终止

11.1合同终止的条件

11.2终止后的处理

第十二条：合同的附则

12.1合同的解释

12.2合同的生效

12.3合同的修订

第十三条：合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：施工图纸

13.3附件三：技术参数说明

13.4附件四：其他相关文件

第十四条：其他约定

14.1保密条款

14.2不可抗力

14.3法律法规变化

14.4合同解除或终止后的义务

14.5其他条款

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1发包人

1.1.1

发包人是指按照本合同规定，拥有工程所有权，负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织，即项目的投资方或项目的委托方。

1.2承包人

1.2.1承包人是指按照本合同规定，承担工程建设的实施、组织、管理和控制等工作的法人或其他组织，即施工方。

1.3施工合同

1.3.1施工合同是指发包人与承包人签订的，关于工程建设的内容、工程质量、工程进度、工程造价等方面的权利、义务和责任的协议。

第二条：合同工程内容及范围

2.1工程概况

2.1.1工程概况包括工程名称、工程性质、工程规模、工程地点等基本信息。

2.2工程地点

2.2.1工程地点指本合同约定的工程实施的具体地点。

2.3工程规模

2.3.1工程规模指本合同约定的工程的建设规模、建设内容、建设标准等。

2.4工程质量标准

2.4.1工程质量标准指本合同约定的工程质量的要求和标准，包括工程质量等级、质量验收标准等。

第三条：合同价格

3.1合同总价

3.1.1合同总价是指本合同约定的，承包人完成合同工程所应得的全部工程价款。

3.2工程变更价款

3.2.1工程变更价款是指因工程变更导致工程量增减、工程性质变化等，按合同约定重新确定的工程价款。

3.3价格调整

3.3.1价格调整是指因国家政策、市场行情等变化，导致工程造价发生变化的，按合同约定进行调整的方式和程序。

3.4付款方式及进度

3.4.1付款方式及进度是指本合同约定的，发包人向承包人支付工程价款的方式和进度。

第四条：合同工期

4.1工期要求

4.1.1工期要求是指本合同约定的，工程开始施工的时间和工程竣工的时间。

4.2工期延误

4.2.1工期延误是指因承包人原因导致工程不能在合同约定的工期内完成的，应承担的责任和后果。

4.3工期提前

4.3.1工期提前是指因承包人原因导致工程提前完成的，应承担的责任和后果。

第五条：施工方案及技术要求

5.1施工方案

5.1.1施工方案是指承包人根据工程特点、施工条件等因素制定的施工组织设计、施工方法、施工进度计划等。

5.2技术规范

5.2.1技术规范是指本合同约定的，工程建设的技术要求、技术标准、技术规范等技术性文件。

5.3材料及设备

5.3.1材料及设备是指本合同约定的，工程建设所需的原材料、构配件、设备等。

5.4施工安全

5.4.1施工安全是指承包人在施工过程中应遵守的国家安全生产法律法规、施工安全标准等，采取的安全防护措施和安全管理制度。

第六条：合同的履行与验收

6.1合同的履行

6.1.1合同的履行是指发包人和承包人按照本合同的约定，履行各自的权利和义务。

6.2工程验收

6.2.1工程验收是指发包人和承包人按照本合同的约定，对承包人完成的工程进行质量、数量、进度等方面的检查、鉴定和确认。

6.3工程保修