高空施工免责协议书5篇.docx

高空施工免责协议书5篇

篇1

甲方（施工单位）：_________

乙方（业主单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方在乙方场所进行高空施工的事宜，达成如下协议：

一、协议背景

乙方因建设需要，委托甲方在其场所进行高空施工。甲方在充分了解施工内容、施工环境及风险后，自愿接受委托，并承诺按照本协议约定完成施工任务。

二、施工内容

本次施工主要包括以下内容：_________（具体施工内容需根据实际情况填写）。

三、施工期限

本次施工自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束。甲方应在施工期限内完成施工任务。

四、施工费用及支付方式

1.施工费用：本次施工费用为人民币_________元整。该费用包括施工所需的人工、材料、机械及管理等费用。

2.支付方式：乙方应在施工开始前向甲方支付施工费用的_________%作为预付款，即人民币_________元整。剩余款项人民币_________元整，应在施工结束后一次性支付。

五、甲方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供必要的施工条件，包括施工场所、施工设备、施工材料及人员等。

2.甲方应确保施工质量符合相关标准，并按照施工计划完成施工任务。如因甲方原因造成施工质量问题或延误工期，甲方应承担相应的违约责任。

3.甲方应确保施工安全，采取必要的安全措施，防止施工过程中发生安全事故。如因甲方原因造成安全事故，甲方应承担相应的法律责任。

4.甲方应尊重乙方的合法权益，不得擅自更改施工内容或增加施工难度。如确需更改或增加，应事先与乙方协商并达成一致意见。

六、乙方权利义务

1.乙方有权要求甲方按照协议约定完成施工任务，并对施工质量进行监督。如施工质量不符合协议约定或相关标准，乙方有权要求甲方返工或整改。

2.乙方应按时向甲方支付施工费用，不得拖欠或克扣。如因乙方原因造成支付困难或纠纷，乙方应承担相应的违约责任。

3.乙方应提供必要的施工条件和支持，协助甲方完成施工任务。如因乙方原因造成施工进度延误或增加额外成本，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.乙方应尊重甲方的合法权益，不得擅自更改施工内容或增加施工难度。如确需更改或增加，应事先与甲方协商并达成一致意见。

七、违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因造成施工质量问题或延误工期，甲方应承担相应的违约责任。具体赔偿责任包括但不限于：返工费用、材料损失费用、人员窝工费用等。

2.如因乙方原因造成支付困难或纠纷，乙方应承担相应的违约责任。具体赔偿责任包括但不限于：支付欠款、利息损失费用等。

3.如因一方违约导致另一方产生额外成本或损失，违约方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任应根据实际情况进行协商确定。

八、不可抗力及免责条款

1.不可抗力：如因自然灾害、政府政策调整等不可抗力因素导致双方无法履行本协议约定的义务时，双方均可免除违约责任。但双方应及时通知对方并协商解决相关事宜。

2.免责条款：本协议中未明确约定的其他免责事项，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。但双方另有约定的除外。

九、争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在本协议履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

2.法律适用：本协议适用中华人民共和国法律、法规及规章等规范性文件的规定。但双方另有约定的除外。

十、其他约定事项

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜或需补充完善的部分，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议履行过程中如需对有关内容进行修改或补充的应经双方协商一致并签订书面变更协议后方可生效不得单方擅自变更或解除本协议如有违约则按本协议相关条款承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的全部损失包括但不限于直接损失和间接损失以及为实现债权所支付的合理费用等本协议如有未尽事宜及需补充的部分双方可另行签订补充协议进行约定补充协议与本协议具有同等法律效力本协议一式四份甲乙双方各执一份具有同等法律效力如有未尽事宜及需补充的部分双方可另行签订补充协议进行约定补充协议与本协议具有同等法律效力

篇2

甲方：XXX，身份证号码：XXXX

乙方：XXX，身份证号码：XXXX