工程建设施工合同专业版7篇.docxVIP

工程建设施工合同专业版7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的承建事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.工期延误：如乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准，如因乙方施工质量问题导致的工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.验收标准：工程完成后，甲方按照相关标准对工程质量进行验收，如存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。

四、价款与支付

1.工程价款：[工程价款]

2.支付方式：[支付方式]

3.税务发票：乙方应提供正规的税务发票，否则甲方有权拒绝支付款项。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未能按照合同约定支付款项或提供必要支持，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未能按照合同约定完成施工任务或存在其他违约行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况确定。

六、争议解决

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

1.安全施工：乙方应确保施工过程中的安全，如因乙方安全措施不当导致的事故，乙方应承担全部责任。

2.环保施工：乙方应确保施工过程中遵守环保法规，如因乙方环保措施不当导致的环境污染，乙方应承担全部责任。

3.保密义务：甲乙双方在合同履行过程中，应相互保守对方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

4.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决方案。

5.合同变更：如需对合同进行变更，双方应友好协商并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.合同终止：如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权要求终止合同。合同终止后，违约方应承担相应的违约责任。

7.争议解决优先顺序：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先尝试友好协商；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。同时，双方同意接受具有管辖权的仲裁机构的裁决。但仲裁裁决与法院判决不一致时，以法院判决为准。

8.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

9.其他约定事项：[其他约定事项]

甲方（签字/盖章）：[甲方名称]

日期：[签订日期]

乙方（签字/盖章）：[乙方名称]

日期：[签订日期]

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本工程建设施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：[具体工程内容]

4.工程规模：[具体规模描述]

二、合同工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：XXXX年XX月XX日。

3.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、合同价格与支付

1.工程总造价：[大写金额]人民币，[小写金额]元。

2.支付条件：分期支付，具体支付节点和金额按工程进度进行。

3.结算方式：[结算方式描述]。

四、工程质量与验收

1.承包方须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，承包方应通知发包方进行验收，并提供完整的验收资料。

3.验收标准：[具体验收标准]。

五、工程变更与调整

1.工程施工过程中，若需对原设计方案进行变更，须经双方书面确认。

2.变更部分应按照约定进行价格调整，并作为合