点式玻璃雨搭工程施工协议书8篇.docx

点式玻璃雨搭工程施工协议书8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就点式玻璃雨搭工程施工承包给乙方，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

2.工程地点：[具体地址]

3.工程范围：点式玻璃雨搭的设计、材料采购、制作安装及竣工验收

4.工程内容：点式玻璃雨搭的深化设计、材料采购、制作安装及竣工验收，具体包含以下内容：

（1）深化设计：根据建筑设计图纸，结合实际情况，进行点式玻璃雨搭的深化设计，确保设计合理、可行。

（2）材料采购：按照深化设计的要求，采购所需的玻璃、金属构件、密封材料等，确保材料质量符合标准。

（3）制作安装：根据设计图纸和材料，进行点式玻璃雨搭的制作和安装，确保安装牢固、美观。

（4）竣工验收：完成安装后，进行竣工验收，确保工程质量符合合同约定和相关标准。

二、合同工期

1.乙方应根据甲方要求及现场实际情况，编制详细的施工进度计划，并严格按照施工进度计划实施。

2.乙方应确保在签订合同后尽快进场施工，并在约定工期内完成施工任务。

3.如遇下列情况，乙方可书面申请顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工或窝工。

（2）因设计变更导致工程量增加。

（3）因不可抗力因素导致施工无法进行。

三、工程质量及验收

1.乙方应严格按照施工图纸、设计变更及甲方要求进行施工，确保施工质量符合合同约定和相关标准。

2.乙方应在施工完成后进行自检，确保工程质量合格后方可向甲方提交验收申请。

3.甲方应在收到乙方验收申请后尽快组织验收，并提出验收意见。

4.如验收不合格，乙方应根据甲方提出的整改意见进行整改，并重新提交验收申请。

四、合同价款与支付方式

1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。该合同总价已包含设计、材料采购、制作安装及竣工验收等全部费用。

2.乙方完成施工任务并通过竣工验收后，甲方将合同总价款支付至乙方指定账户。

3.如因甲方原因导致工程停工或窝工，乙方有权要求甲方支付相应的停工或窝工费用。具体费用由双方协商确定。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付合同价款或停工、窝工费用，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。违约金按每日[具体金额]元计算，直至甲方支付完毕。

2.乙方如未按照合同约定工期完成施工任务或施工质量不符合合同约定和相关标准，乙方应承担相应的违约责任。违约金按每日[具体金额]元计算，直至乙方完成整改并通过验收。

六、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他部分。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保施工任务顺利完成。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行或实现合同目的，双方均可提出终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤离施工现场，并确保已完成的工程量符合合同约定和相关标准。甲方应根据实际情况向乙方支付相应的合同价款或停工、窝工费用。具体费用由双方协商确定。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他部分。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就点式玻璃雨搭工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：_________

3.工程内容：点式玻璃雨搭的设计、制作、安装及售后服务

二、工程要求

1.工程质量标准：本工程质量应达到国家或行业标准的优良水平。

2.工程技术标准：乙方应根据甲方提供的设计方案和技术要求，采用先进、成熟、可靠的技术进行制作和安装。

3.工程进度：乙方应根据甲方要求的施工进度，制定详细的施工计划，并按计划实施。

4.工程安全：乙方应确保施工过程中遵守相关的安全规定，并采取必要的安全措施，确保施工人员的安全。

三、工程造价与支付

1.工程造价：点式玻璃雨搭工程的总造价为