建设工程施工合同(适用简易计税方法的项目)6篇.docxVIP

建设工程施工合同(适用简易计税方法的项目)6篇

篇1

建设工程施工合同

发包方（全称）：[公司名称]

承包方（全称）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事项，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同工期：XX日历天

二、承包方式

1.承包方式：包工包料，包质量，包工期，包安全，包环保。

2.承包范围：施工图纸范围内的所有工程项目。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款]元。

2.支付方式：银行转账。发包方将合同价款支付至承包方指定银行账户。

四、工程质量及验收

1.工程质量：符合施工图纸及技术要求，验收合格。

2.验收方式：由发包方组织相关人员进行验收。承包方需提供相关资料及现场配合。

五、工期延误及违约责任

1.工期延误：如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，需支付发包方违约金人民币[违约金金额]元。

2.违约责任：如承包方在施工中存在质量问题或安全隐患，需承担相应的法律责任。严重质量问题或安全事故可能导致合同终止，承包方需赔偿发包方由此造成的损失。

六、其他约定

1.安全施工：承包方需制定安全施工措施，确保施工现场安全。如发生安全事故，由承包方承担全部责任。

2.环保措施：承包方需遵守环保法规，采取有效措施减少施工对环境的污染。如违反环保法规，需承担相应的法律责任。

3.争议解决：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向发包方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，发包方和承包方各执XX份。

5.其他补充条款：[其他补充条款内容]

发包方（全称）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

开户银行：[开户银行名称]

银行账号：[银行账号]

日期：XXXX年XX月XX日

承包方（全称）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

开户银行：[开户银行名称]

银行账号：[银行账号]

篇2

建设工程施工合同

发包方（全称）：[公司名称]

承包方（全称）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

合同工期：XX日历天。

三、工程质量

1.承包方必须按照施工图纸、技术资料及发包方的要求进行施工，并接受发包方的监督。

2.承包方应按发包方的要求确保工程质量，如达不到发包方的要求，承包方应按发包方的指示进行处理。

3.承包方在施工中应确保安全施工，如因承包方的原因造成事故，承包方应承担全部责任。

四、付款方式

1.承包方按发包方的要求完成全部工作后，发包方应根据合同的约定向承包方支付款项。

2.具体支付方式如下：承包方完成全部工作后，发包方应在XX个工作日内向承包方支付款项的XX%；验收合格后，发包方应在XX个工作日内向承包方支付剩余的款项。

五、违约责任

1.承包方不能按时开工或不能按合同工期完成全部工作，应承担违约责任，并赔偿因此给发包方造成的全部损失。

2.承包方在施工过程中不能确保工程质量或不能确保安全施工，应承担违约责任，并赔偿因此给发包方造成的全部损失。

3.发包方不能按时支付款项，应承担违约责任，并赔偿因此给承包方造成的全部损失。

六、争议解决方式

1.双方因合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向发包方所在地的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

七、