装修委托合同与装修委托合同范本7篇.docxVIP

装修委托合同与装修委托合同范本7篇

篇1

装修委托合同

委托方（甲方）：

被委托方（乙方）：

工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，达成如下协议：

一、工程概况：

1.工程地址：

2.居室规格：

3.工程内容：根据甲方要求，乙方负责为甲方装修居室，包括砸墙、刮腻子、刷乳胶漆、铺设壁纸、安装地板等工程。具体施工范围和内容以双方协商后制定的《施工工单》为准。

二、工程期限：

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方须及时通知甲方，工期相应顺延：

（1）因设计变更、工程量增加等客观原因造成工期延误；

（2）因甲方未按时支付工程款项导致乙方无法正常运行；

（3）其他非乙方原因导致的工期延误。

三、工程造价及付款方式：

1.工程总造价为人民币（大写）：XX元整，小写：XX元。该造价已包含施工设计、施工监理及工程竣工验收等费用。具体施工范围和内容以双方协商后制定的《施工工单》为准。

2.甲方在签订合同时向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币（大写）：XX元整，小写：XX元。

3.甲方在工程进展到中期时，向乙方支付工程总造价的XX%，即人民币（大写）：XX元整，小写：XX元。具体付款时间根据实际施工进度和双方协商确定。

4.甲方在竣工验收合格后，向乙方支付工程总造价的剩余款项，即人民币（大写）：XX元整，小写：XX元。

5.乙方在收到甲方支付的款项后，应当向甲方出具合法有效的发票。

四、施工设计：

1.乙方根据甲方要求，提供施工设计图纸。施工设计图纸经甲方确认后，作为双方施工和验收的依据。

2.甲方有权对乙方的施工设计图纸提出修改意见，乙方应当根据实际情况进行调整。

3.施工设计图纸的修改应当遵循公平、公正的原则，确保双方的权益不受损害。

五、施工监理：

1.乙方负责施工监理工作，确保施工过程符合施工设计图纸的要求。乙方应当指派专业的施工监理人员对施工过程进行监督和管理。

2.甲方有权对施工监理工作提出意见和建议，乙方应当认真听取并改进。

3.施工监理过程中，如发现施工质量问题或安全隐患，乙方应当及时通知甲方，并采取相应的处理措施。

六、竣工验收：

1.工程竣工后，乙方应当向甲方提交竣工验收申请。甲方在收到申请后，应当及时组织人员进行验收。

2.竣工验收时，双方应当依据施工设计图纸和《施工工单》进行实地检查。如发现质量问题或不符合项，双方应当协商解决。

3.竣工验收合格后，双方应当签署竣工验收报告并加盖公章。竣工验收报告作为双方结算和付款的依据。

七、违约责任：

1.如因乙方的过错导致工期延误或施工质量问题，乙方应当承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

2.如因甲方的过错导致工期延误或施工质量问题，甲方应当承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的经济损失。

3.在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的经济损失。

八、争议解决：

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应当继续履行合同中不涉及争议部分的义务。

2.争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。如法院最终判决由一方承担全部或部分费用，则判决结果将作为双方结算和付款的依据之一。

3.争议解决期间不影响合同其他部分的履行和义务的承担。

篇2

装修委托合同

甲方（委托方）：__________

乙方（受托方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行装修事宜，达成如下协议：

一、委托事项

甲方委托乙方对位于__________的房屋进行装修，装修内容包括但不限于：__________。

二、装修标准

乙方按照甲方要求，确保装修质量符合国家标准，使用环保无害的材料，确保施工安全。

三、装修预算及支付方式

1.甲方应向乙方支付装修预算为__________元人民币（大写：__________），其中包含设计费、材料费、人工费等。

2.支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付相应款项。具体支付节点如下：

（1）签订合同后，甲方支付乙方预付款__