2024年建设工程合同精编版(三篇) .pdfVIP

2024年建设工程合同精编版(三篇)--第1页

2024年建设工程合同精编版

委任单位：_____

施工单位：_____

就_____装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同

遵守如下：

一、工程名称：_____

二、工程地点：_____

三、工程项目内容：_____

四、工程期限

本工程自____年____月____日至____年____月____日完工。

五、工程造价为人民币：_____

六、付款方式

1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额

预付款。

2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付

款，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实

际工程量结算）

七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组

织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个

好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

八、工程施工

1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出

停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

第1页共11页

2024年建设工程合同精编版(三篇)--第1页

2024年建设工程合同精编版(三篇)--第2页

2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该

资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及

方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附

加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，

工期顺延。

4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因

乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负

责。

九、工程质量

1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标

准。

2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用

由乙方承担。

3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负

责。

4.装饰工程质量保修一年。

十、工程验收

由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸

要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上

签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生

的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收

日期。

第2页共11页

2024年建设工程合同精编版(三篇)--第2页

2024年建设工程合同精编版(三篇)--第3页

十一、违约责任

任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔

偿给守约方。

十二、备注

本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合

同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理

局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会

仲裁或法院判决执行。

十三、本合同报价表一