建设工程施工工期补充合同7篇.docx

建设工程施工工期补充合同7篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]建设工程的施工合同，为明确双方在工期调整过程中的权益和责任，经双方友好协商，就施工工期的相关事宜达成如下补充合同：

一、合同背景及目的

本补充合同旨在调整原施工合同中关于工期的约定，明确双方关于工期顺延、违约责任等相关事宜的权益与义务，确保工程顺利进行。

二、工期调整事项

1.工程施工开工日期不变，仍为XXXX年XX月XX日。

2.工程施工竣工日期顺延至XXXX年XX月XX日。

三、工期顺延条件及程序

1.如因不可抗力因素导致工程无法按期竣工，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，双方可协商顺延工期。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应按照甲方要求采取补救措施，并承担由此产生的损失。

四、违约责任

1.若乙方未按本补充合同约定的竣工日期完成施工，应按照每逾期一天支付合同总价XX%的违约金。若逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此产生的全部损失。

2.若因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方因此产生的额外费用，并协商顺延工期。

五、其他条款

1.本补充合同为原施工合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。如本补充合同与原合同有冲突，以本补充合同为准。

2.本补充合同未尽事宜，双方可另行协商补充。经双方共同确认的补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本补充合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包方）：[甲方名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

签字（盖章）：[甲方公章]

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：[甲方联系方式]

电子邮箱：[甲方邮箱地址]

通讯地址：[甲方地址]

邮编：[甲方邮编]

开户银行：[甲方开户银行名称]账号：[甲方账号]

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]建设工程的施工合同，为明确工期延长或调整的相关事项，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，特订立本补充合同。

一、背景概述

双方确认原合同编号及工程概况的基础上，因[具体原因，如设计变更、不可抗力等]，需要对原合同中的施工工期进行相应调整或补充约定。

二、工期调整事项

1.延期原因：详细阐述造成工期调整的具体原因。

2.延期时间：明确延期的具体时间，以及延期后的预计完工日期。

3.调整内容：描述工期调整涉及的工程内容及其范围。

三、工程进度保证

1.乙方需按照调整后的工期计划安排施工，确保施工进度和质量符合甲方要求。

2.若因乙方原因导致实际施工进度滞后于调整后工期计划，乙方需承担违约责任。

四、费用调整与支付

1.因工期调整产生的额外费用及支付方式需双方协商一致后进行调整。

2.乙方需提交详细的费用预算及支付计划，经甲方审核确认后执行。

五、质量保证与验收标准

1.乙方在施工过程中应严格遵守国家相关施工规范和质量标准。

2.工程验收标准按照原合同及国家相关规范执行。

3.乙方需确保工程质量，如出现质量问题需承担相应责任。

六、违约责任与解决方式

1.若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担违约责任并支付违约金。

2.若因甲方原因导致乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。

3.合同纠纷的解决方式可以选择仲裁或诉讼，具体方式由双方协商确定。

七、其他条款

1.本补充合同为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。如本补充合同与原合同条款存在冲突，以本补充合同为准。

（以下部分用于法律顾问审核专用）法律顾问审核意见：经审查本合同内容完整格式规范符合相关法律法规和政策要求未发现明显法律风险建议甲乙双方按照本合同约定履行相关义务。审核人：[审核人姓名]审核

篇3

甲方（发包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

鉴于甲乙双方就位于____________________项目的施工已签订主合同，为明确施工工期的相关事项，经双方友好协商，特订立本补充合同。

一、背景及目的

双方根据实际需要，为明确工期顺延、提前完工的奖惩等相