大型工程合同模板7篇.docx

大型工程合同模板7篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面报告，经甲方同意后，可顺延工期：

（1）因不可抗力致使工程不能按合同工期完成；

（2）因设计变更或设计错误；

（3）因甲方原因影响开工。

第三条合同价款

1.本合同价款为：_________元（大写：_________）。

2.乙方完成合同范围内项目后，甲方支付乙方合同价款。

第四条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.乙方在施工中发生质量问题，应及时报告甲方代表，及时进行处理。

4.乙方在施工中违反操作规程，导致出现质量问题或事故时，应立即停止施工，由乙方负责进行修复或采取补救措施。若质量问题或事故较严重，难以修复或补救，乙方应承担由此造成的全部损失。

5.工程质量达不到合同要求的，乙方应按甲方要求返工，并承担由此造成的全部损失。

6.工程质量符合合同要求，甲方应以书面形式通知乙方。

第五条合同生效与终止

1.本合同自甲、乙双方代表签字并加盖单位公章之日起生效。至合同工程竣工验收符合本合同要求之日终止。

2.合同生效时，甲、乙双方应履行合同约定的全部义务。任何一方不履行或不完全履行合同约定义务的，应承担相应的违约责任。

3.合同终止后，乙方应继续完成合同未完成的全部工作。甲方应按合同约定支付乙方相应的款项。

第六条争议解决方式

1.甲、乙双方因本合同发生争议时，应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成时，双方可向有管辖权的法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。法院作出的判决结果对双方具有同等的法律效力。

3.判决生效后，一方不履行判决义务的，另一方可以向人民法院申请强制执行。执行过程中产生的费用由违约方承担。

第七条合同变更与转让

1.本合同一经生效，双方应严格遵守，任何一方不得擅自变更或转让合同权利、义务。如需变更或转让，应经双方协商一致，达成书面协议。协议未达成之前，原合同仍然有效。

2.乙方在施工中不得将工程转包或分包给他人。若有违反，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

3.合同变更或转让后，双方应继续履行合同约定的全部义务。任何一方不履行或不完全履行合同约定义务的，应承担相应的违约责任。

第八条合同附件及说明

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括施工图纸、说明文件等，作为合同的一部分，与合同具有同等法律效力。

3.本合同中的各项条款和规定，应以中华人民共和国相关法律法规为准。如有违反相关法律法规的情况，应以法律法规为准进行解释和处理。

第九条其他约定事项

1.甲方代表在工程施工过程中行使合同赋予的职权时，必须遵守相关法律法规和合同约定，不得越界或滥用职权。如有违反，乙方有权向甲方反映或投诉。甲方应及时调查处理并反馈处理结果给乙方。

2.乙方在工程施工过程中应严格遵守相关法律法规和合同约定，确保工程质量、安全和进度。如有违反，应承担相应的法律责任和违约责任。同时，乙方也应积极配合甲方的管理和监督，确保合同的顺利实施。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

签约时间：[具体签约时间]

签约地点：[签约地点]

一、工程概况

本工程为[工程类型]，位于[工程地点]。工程内容包括但不限于[具体工程内容]。本工程采用[具体施工方式]方式施工，工期自[开工日期]起至[竣工日期]止。

二、发包方责