桥梁桩基劳务分包合同8篇.docx

桥梁桩基劳务分包合同8篇

篇1

甲方（发包方）：

名称：XXXX公司

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

乙方（承包方）：

名称：XXXX公司

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

鉴于甲方需要完成某桥梁桩基工程，乙方具备相关施工资质和经验，甲方决定将该工程的劳务部分分包给乙方。为明确双方的权利和义务，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：某桥梁桩基工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：桩基施工及相关的劳务服务

4.工程质量：符合甲方及相关行业标准的要求

二、劳务分包内容

1.乙方负责提供施工所需的劳务人员、施工设备、施工材料等，并承担施工过程中的各项费用。

2.乙方应确保施工人员的安全培训，并配备必要的安全设备，确保施工过程中的人员安全。

3.乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成施工任务，并交付符合质量要求的工程成果。

三、工程工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币XX元（大写：元整）

2.支付方式：银行转账或支票支付。具体支付节点如下：

（1）合同签订后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付工程总价款的XX%作为预付款；

（2）工程进行到中期时，甲方应向乙方支付工程总价款的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的工程价款。

3.乙方应在收到款项后向甲方提供正规的发票和收据。如因甲方未按时付款导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方未按时付款的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的XX%作为违约金。如违约金总额超过合同总价款的XX%，则甲方应支付合同总价款的XX%作为违约金。

2.乙方未按时完成施工任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的XX%作为违约金。如违约金总额超过合同总价款的XX%，则乙方应支付合同总价款的XX%作为违约金。同时，乙方应赔偿甲方因此所造成的全部损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿另一方因此所造成的全部损失。包括但不限于直接损失和间接损失。

4.如因不可抗力因素导致双方无法履行合同义务的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应提交相关证据材料以证明自身主张的合法性。法院将根据相关法律法规及司法解释进行审理并作出判决。判决生效之日起XX个工作日内，败诉方应向胜诉方支付相应的赔偿款项。如逾期未支付的，则应按每日万分之五的比例向胜诉方支付利息直至实际支付之日止。同时，败诉方应承担胜诉方因本案所支付的律师费、差旅费等全部费用。如败诉方拒不履行生效判决的，胜诉方可依法向人民法院申请强制执行其财产或冻结其银行账户等措施以维护自身合法权益不受侵害。

篇2

发包人（全称）：[公司名称]

承包人（全称）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就[工程名称]桥梁桩基劳务分包事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.开工日期：[开工日期]

5.竣工日期：[竣工日期]

二、承包范围

承包人承包范围为：桥梁桩基劳务分包。具体包括：

1.桥梁桩基的施工、养护和维修；

2.桥梁桩基的材料采购、运输和保管；

3.桥梁桩基的施工设备的采购、运输和保管；

4.桥梁桩基的施工人员的招募、培训和管理；

5.桥梁桩基的施工过程中的其他相关事务。

三、合同工期

1.承包人应在[开工日期]开始施工，并在[竣工日期]完成施工任务。

2.如因发包人的原因或不可抗力因素导致施工延误，承包人可以书面形式向发包人提出顺延工期的申请，经发包人批准后，可以顺延工期。

四、质量标准和要求

1.承包人应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量达到[质量标准]的要求。

2.如因承包人的原因造成工程质量不合格，承包人应负责返工并承担全部费用。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同总