工程款支付担保合同书.docVIP

工程款支付担保合同书

合同编号：[具体编号]

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，法定代表人：[法定代表人姓名]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，法定代表人：[法定代表人姓名]。

3.担保方：[担保方公司名称]，地址：[担保方地址]，联系方式：[担保方联系电话]，法定代表人：[法定代表人姓名]。

二、担保范围

1.工程价款：包括但不限于合同约定的工程总价、因工程变更而增加或减少的工程价款等。

2.利息：发包人未按照约定支付工程价款所产生的利息，包括逾期利息、违约金利息等。

3.违约金：双方在合同中约定的违约方应向对方支付的违约金。

4.损害赔偿金：因发包人或承包人的违约行为给对方造成的直接损失和间接损失，包括但不限于因工程质量问题而导致的修复费用、因工期延误而造成的损失等。

三、担保方式

1.保证担保：担保方为发包人向承包人提供保证担保，保证发包人按照合同约定支付工程价款。担保方在担保范围内承担连带保证责任，即承包人可以直接要求担保方承担保证责任，而无需先向发包人主张权利。

2.抵押担保：发包人以其名下的不动产或动产为承包人提供抵押担保，担保方为该抵押行为提供担保。当发包人未按照约定支付工程价款时，承包人有权以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿。

3.质押担保：发包人以其持有的有价证券、知识产权等财产权利为承包人提供质押担保，担保方为该质押行为提供担保。当发包人未按照约定支付工程价款时，承包人有权以质押物折价或者以拍卖、变卖质押物的价款优先受偿。

四、担保期限

1.主合同债务履行期届满之日起六个月：自发包人应支付工程价款的最后期限届满之日起计算，担保方在该期限内承担担保责任。

2.约定的保证期间：双方在合同中可以约定保证期间，保证期间应早于主合同债务履行期届满之日起六个月。如果双方未约定保证期间，则适用法律规定的保证期间。

3.法律规定的保证期间：根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。在保证期间内，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。

五、工程款支付

1.支付条件：工程竣工验收合格，并经发包人验收合格后，承包人方可向发包人申请支付工程价款。发包人应在收到承包人的支付申请后的[具体天数]内进行审核，如无异议，则应按照合同约定的支付方式和时间向承包人支付工程价款。

2.支付时间：发包人应按照合同约定的时间向承包人支付工程价款。如合同未约定具体的支付时间，则应在工程竣工验收合格后的[具体天数]内支付工程价款。

3.支付方式：发包人应按照合同约定的支付方式向承包人支付工程价款。支付方式可以是现金、支票、银行转账等。如合同未约定具体的支付方式，则应按照法律规定的支付方式进行支付。

六、违约责任

1.发包人违约责任：

发包人未按照合同约定的时间和方式支付工程价款的，应按照未支付金额的[具体比例]向承包人支付违约金，并承担因逾期支付而给承包人造成的损失。

发包人未按照合同约定的时间和方式提供工程材料、设备或技术资料的，应按照合同约定的金额向承包人支付违约金，并承担因材料、设备或技术资料供应不及时而给承包人造成的损失。

发包人未按照合同约定的时间和方式组织工程验收的，应按照合同约定的金额向承包人支付违约金，并承担因工程验收不及时而给承包人造成的损失。

2.承包人违约责任：

承包人未按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工的，应按照合同约定的金额向发包人支付违约金，并承担因工程质量问题而给发包人造成的损失。

承包人未按照合同约定的时间和方式提交工程竣工资料的，应按照合同约定的金额向发包人支付违约金，并承担因工程竣工资料提交不及时而给发包人造成的损失。

承包人未按照合同约定的时间和方式撤离施工现场的，应按照合同约定的金额向发包人支付违约金，并承担因施工现场清理不及时而给发包人造成的损失。

3.担保方违约责任：

担保方未按照合同约定的时间和方式履行担保责任的，应按照未履行担保责任金额的[具体比例]向承包人支付违约金，并承担因担保责任不及时而给承包人造成的损失。

担保方在担保期间内，未经承包人同意，擅自解除担保合同或减少担保金额的，应按照担保金额的[具体比例]向承包人支付违约金，并承担因担保合同解除或担保金额减少而给承包人造成的损失。

七、争议解决

1.协商解决：双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁解决：双方在合同中可以约定将争议提交仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.诉讼解决：如双方未在合同中约定