装饰工程施工合同书（标准版）5篇.docx

装饰工程施工合同书（标准版）5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：依据甲方提供的施工图纸，对房屋进行装饰改造。具体装饰要求以双方确认的预算表为准。

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.因甲方原因造成停工的，工期顺延。因乙方原因造成停工的，工期不顺延。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程装饰改造预算总金额为人民币XX元（大写：XX元整）。该费用为包工包料费用，包括材料采购、运输、加工制作、安装及保修等费用。

2.支付方式：签订合同后，甲方需支付乙方XX元整作为预付款。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良）标准。

2.验收标准依据双方确认的预算表及施工设计图纸进行验收。验收时若存在不符合预算表或施工设计图纸要求的情形，乙方必须无条件进行整改，直至符合双方要求为止。

第五条双方职责

1.甲方职责：

（1）甲方需及时提供施工设计图纸及预算表等相关资料，并确保其准确性。

（2）甲方需按合同约定支付工程款项。

（3）甲方需为乙方提供必要的工作环境和条件，确保施工顺利进行。

2.乙方职责：

（1）乙方需按照施工设计图纸和预算表的要求进行装饰改造施工，确保施工质量符合合同要求。

（2）乙方需合理使用材料，确保施工过程中的环保与节能。

（3）乙方需按合同约定及时完成施工任务，确保工程按时完成。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若未按时支付工程款项或未提供必要的工作环境和条件，导致乙方无法正常施工，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方若未按照施工设计图纸和预算表的要求进行装饰改造施工，导致工程质量不符合合同要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法提起诉讼。

第八条争议解决方式

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可依法提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如需上诉至二审法院或其他司法程序，双方应按规定承担相应费用和责任。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

2.争议解决过程中产生的费用（包括诉讼费、律师费、鉴定费等）由败诉方承担。如双方均有责任，则应根据责任大小协商解决。协商不成的，由法院依法判决。判决生效后，双方应按规定承担相应费用和责任。在争议解决期间双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如双方均有过错且无法协商一致的，由法院根据案情判决双方分担相关费用和责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装饰工程施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

5.合同工期：_________

6.工程质量：_________

7.工程造价：_________

二、甲方工作

1.向乙方提供施工所需的水、电等设施，装修施工期间的水电费用由甲方支付。

2.负责办理施工所涉及申请审批等手续，负责缴纳收取各种物业费及费用。

3.对工程质量、进度进行监督检查，按时参加工程例会。

4.负责工程竣工验收，在乙方提供竣工资料后组织验收工作。

5.甲方如需对原设计进行变更，应提前三天以书面形式通知乙方，并签订设计变更协议作为合同的补充文件。

6.甲方如需对装修材料进行变更，甲方应提前三天以书面形式通知乙方，并签订材料变更协议作为合同的补充文件。