中铁建设工程劳务分包合同模板示范文本(版)8篇.docx

中铁建设工程劳务分包合同模板示范文本(版)8篇

篇1

合同编号：__________

工程名称：__________

工程地点：__________

发包方（甲方）：中铁建设集团有限公司

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.承包范围：__________

二、工期

1.起始日期：__________

2.竣工日期：__________

3.合同工期：__________天。

三、质量标准

1.工程质量标准：__________

2.乙方必须严格按照甲方要求和施工图纸、设计变更、技术核定单等施工，确保工程质量达到一次性验收合格。

四、劳务报酬

1.劳务报酬方式：按实际发生的工作量结算。具体结算单价在附件中约定。

2.乙方需提供近三个月工资发放表及人员名单，甲方按乙方提供的工资表及人员名单将劳务报酬支付至乙方指定帐户。乙方需向甲方提供劳务发票。支付时间根据业主给甲方支付进度款的时间确定。

3.乙方必须保证人数充足，确保施工进度，如果因乙方原因造成工期延误，甲方有权向乙方索赔。

4.乙方必须为施工人员办理意外伤害保险，并承担费用。如果发生安全事故或意外事件，造成施工人员伤亡或设备损坏，由乙方承担全部责任和费用。甲方有权向乙方索赔。

5.如果因甲方原因造成工期延误或合同终止，甲方将按合同终止或工期延误时的实际工作量向乙方支付劳务报酬，并赔偿乙方因此遭受的损失。但赔偿金额不得超过劳务报酬的50%。如果因甲方原因造成合同终止，甲方还需支付乙方已完成工作量的全部劳务报酬。

6.如果因第三方原因造成工期延误或合同终止，甲方将按合同终止或工期延误时的实际工作量向乙方支付劳务报酬，并赔偿乙方因此遭受的损失。但赔偿金额不得超过劳务报酬的50%。如果因第三方原因造成合同终止，甲方还需支付乙方已完成工作量的全部劳务报酬。

7.如果因不可抗力导致合同无法继续履行或工期延误，双方应友好协商解决方案。如果协商不成，双方均可解除本合同，且互不承担违约责任。但甲方需支付乙方已完成工作量的全部劳务报酬。

8.乙方需向甲方提交所有已完成工作量的详细报表和结算资料，以便甲方审核并支付劳务报酬。甲方在收到报表和结算资料后7个工作日内予以审核并支付劳务报酬。如果甲方逾期未支付劳务报酬，则按每天1%的比例向乙方支付违约金。但违约金总额不得超过劳务报酬的5%。如果因甲方原因导致劳务报酬无法按时支付，甲方需向乙方说明情况，并尽快安排支付。同时，乙方需保持通讯畅通，以便甲方随时联系到乙方。如因乙方原因导致通讯不畅而影响劳务报酬的支付，由此造成的后果由乙方自行承担。

9.劳务报酬的结算方式及支付时间详见附件《劳务报酬结算及支付协议》。该协议作为本合同的补充条款，具有同等法律效力。双方需共同遵守该协议中的各项约定。

10.如果发生劳务报酬纠纷或争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中产生的诉讼费用、律师费用等均由败诉方承担。

11.乙方在签订合同前需向甲方交纳_____元作为履约保证金。在合同正常履行过程中未出现违约情况或其他需要扣除保证金的情形时，履约保证金将在工程竣工验收合格后返还给乙方。返还方式如下：竣工验收合格后7个工作日内返还_____元；竣工验收合格后第_____个月返还_____元；竣工验收合格后第_____个月返还剩余的_____元。如果乙方在履行合同过程中存在违约行为或其他需要扣除保证金的情形时，甲方有权根据具体情况扣除部分或全部保证金作为违约金或赔偿金。但扣除保证金后仍需继续履行合同的剩余部分或其他约定事项时，双方应重新协商确定履约保证金数额并签订补充协议加以明确。

篇2

合同编号：XXXXXX

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

发包方（甲方）：中铁建设集团有限公司

承包方（乙方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.