2024版城市地下综合管廊建设工程协议书.docxVIP

2024版城市地下综合管廊建设工程协议书

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方注册地址

1.4合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程建设标准

3.工程设计及施工要求

3.1设计依据

3.2施工规范

3.3质量要求

3.4进度要求

3.5安全文明施工要求

4.工程造价及付款方式

4.1工程造价

4.2付款方式

4.3付款进度

4.4付款条件

4.5逾期付款违约责任

5.工程进度及节点

5.1工程进度安排

5.2工程节点验收

5.3工程延期责任

6.工程质量监督及验收

6.1质量监督机构

6.2质量验收标准

6.3验收程序

6.4质量争议处理

7.合同变更及解除

7.1合同变更条件

7.2合同解除条件

7.3合同变更及解除程序

7.4变更及解除后的责任

8.争议解决方式

8.1争议解决原则

8.2争议解决方式

8.3争议解决机构

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约金

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止程序

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违反保密条款的责任

12.合同解除后的处理

12.1工程移交

12.2质量保证期

12.3费用结算

12.4知识产权归属

13.合同附件

13.1设计文件

13.2施工图纸

13.3合同附件清单

14.其他约定事项

14.1合同签署日期

14.2合同签署地点

14.3合同份数及效力

14.4其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：市城市地下综合管廊建设管理有限公司

乙方：建筑工程集团有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方注册地址

甲方注册地址：市区路号

乙方注册地址：市区路号

1.4合同双方联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

市区城市地下综合管廊建设工程

2.2工程地点

市区街道

2.3工程规模

全长公里，管廊截面尺寸为米×米

2.4工程内容

主要包括综合管廊主体结构、附属设施、配套设施等

2.5工程建设标准

按照《城市地下综合管廊工程技术规范》（GB508382015）执行

3.工程设计及施工要求

3.1设计依据

《城市地下综合管廊工程技术规范》（GB508382015）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）

3.2施工规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）

《建筑工程施工安全生产规程》（GB503452010）

3.3质量要求

严格按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到合格等级

3.4进度要求

工程总工期为个月，具体节点进度见附件

3.5安全文明施工要求

严格按照《建筑工程施工安全生产规程》（GB503452010）执行，确保施工安全、文明施工

4.工程造价及付款方式

4.1工程造价

根据工程量清单及合同约定，工程造价为人民币万元整

4.2付款方式

采用分阶段付款方式，具体付款进度见附件

4.3付款进度

1）合同签订后，甲方支付合同总价款的%

2）主体结构完成，甲方支付合同总价款的%

3）工程竣工验收合格，甲方支付合同总价款的%

4.4付款条件

1）乙方提供相关发票及付款申请

2）甲方审核无误后，按照合同约定支付款项

4.5逾期付款违约责任

如甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款金额的%作为违约金

5.工程进度及节点

5.1工程进度安排

工程总工期为个月，具体节点进度见附件

5.2工程节点验收

1）主体结构完成验收

2）附属设施完成验收

3）配套设施完成验收

5.3工程延期责任

如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方损失

6.工程质量监督及验收

6.1质量监督机构

市质量技术监督局

6.2质量验收标准

严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行

6.3验收程序

1）乙方自检

2）甲方抽检

3）质量监督机构验收

6.4质量争议处理

如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向质量监督机构申请仲裁

8.争议解决方式

8.1争议解决原则

双方应本着平等、公平、诚实信用的原则，友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

8.2争议解决方式

1）若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。

2）协商不成的，任何一方均有权将争议提交至市仲裁委员会仲裁。

8.3