2024版劳务分包合同法律适用与纠纷解决途径.docxVIP

2024版劳务分包合同法律适用与纠纷解决途径

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同标的

3.1分包工程范围

3.2分包工程质量要求

3.3分包工程工期

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2支付方式

4.3付款进度

5.工程进度及验收

5.1工程进度计划

5.2工程验收标准

5.3工程验收程序

6.材料供应与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料和设备质量要求

7.人员配备与管理

7.1人员配备

7.2人员管理

7.3安全生产责任

8.知识产权与保密

8.1知识产权归属

8.2保密条款

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定

13.1不可抗力

13.2通知与送达

13.3合同附件

14.合同签订与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：________

1.1.2分包方法定代表人：________

1.1.3分包方住所：________

1.1.4分包方联系方式：电话________，邮箱________

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：________

1.2.2总包方法定代表人：________

1.2.3总包方住所：________

1.2.4总包方联系方式：电话________，邮箱________

2.工程概况

2.1工程名称：________

2.2工程地点：________

2.3工程规模：________

2.4工程内容：________

3.合同标的

3.1分包工程范围：________

3.2分包工程质量要求：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行

3.3分包工程工期：________

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款：________

4.2支付方式：按工程进度分期支付

4.3付款进度：按照工程进度表，每完成一定比例的工程量后支付相应款项

5.工程进度及验收

5.1工程进度计划：按照工程进度表执行

5.2工程验收标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行

5.3工程验收程序：验收前由分包方通知总包方，验收时双方共同参与

6.材料供应与设备

6.1材料供应：由总包方负责提供材料，分包方负责材料验收和管理

6.2设备供应：由总包方负责提供施工设备，分包方负责设备使用和维护

6.3材料和设备质量要求：符合国家相关标准和规范要求

7.人员配备与管理

7.1人员配备：分包方应按照工程需要配备相应数量的技术人员和施工人员

7.2人员管理：分包方应加强对人员的培训和管理，确保人员素质和施工安全

7.3安全生产责任：分包方应严格按照国家安全生产法律法规和标准执行，确保安全生产

8.知识产权与保密

8.1知识产权归属

8.1.1分包方在执行合同过程中所创造的任何知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等，归分包方所有。

8.1.2总包方不得侵犯分包方的知识产权，未经分包方同意，不得以任何形式使用、转让或许可他人使用。

8.2保密条款

8.2.1双方对本合同内容以及工程信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。

9.违约责任

9.1违约情形

9.1.1分包方未按合同约定完成工程或交付不合格工程。

9.1.2分包方违反保密条款，泄露合同内容或工程信息。

9.1.3总包方未按合同约定支付工程款。

9.2违约责任承担

9.2.1分包方违约，应向总包方支付违约金，违约金金额为合同价款的_____%。

9.2.2总包方违约，应向分包方支付违约金，违约金金额为合同价款的_____%。

9.2.3双方违约，应根据违约情况，协商解决，协商不成可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

10.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。

10.2争议解决机构

10.2.1争议提交至________仲裁委员会。

10.3争议解决程序