2024版建筑工程劳务分包合同合同履行过程中法律风险识别与应对.docxVIP

2024版建筑工程劳务分包合同合同履行过程中法律风险识别与应对

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同主体

1.2合同标的

1.3合同内容

1.4合同签订时间与地点

2.合同履行

2.1工程施工进度

2.2工程质量要求

2.3工程安全与环保

2.4合同价款及支付方式

2.5预付款、进度款及结算款

2.6逾期付款责任

3.合同变更与解除

3.1合同变更条件

3.2合同解除条件

3.3合同变更与解除的程序

4.法律风险识别

4.1工程施工过程中的法律风险

4.2合同履行过程中的法律风险

4.3争议解决过程中的法律风险

5.应对措施

5.1风险预防措施

5.2风险应对措施

5.3争议解决措施

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决机构

6.3争议解决程序

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约金计算

8.不可抗力

8.1不可抗力定义

8.2不可抗力发生时的处理

8.3不可抗力证明及通知

9.合同终止

9.1合同终止条件

9.2合同终止程序

10.合同附件

10.1合同附件内容

10.2合同附件效力

11.合同解除与终止后的处理

11.1工程交付与验收

11.2质保责任

11.3费用结算

12.合同解除与终止后的争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同签订各方权利义务

13.1甲方权利义务

13.2乙方权利义务

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同主体

1.2合同标的

本合同标的为甲方指定的建筑工程项目的劳务分包工作，具体内容详见附件一《劳务分包工程清单》。

1.3合同内容

本合同内容包括但不限于施工图纸、施工方案、施工期限、工程质量要求、工程量清单、合同价款、支付方式、违约责任、争议解决等。

1.4合同签订时间与地点

本合同于2024年X月X日在市区大厦签订。

2.合同履行

2.1工程施工进度

乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案，在合同约定的时间内完成工程的施工任务。

2.2工程质量要求

乙方施工的工程质量应符合国家相关质量标准，具体要求详见附件一《劳务分包工程清单》。

2.3工程安全与环保

乙方在施工过程中应严格执行国家安全生产法规和环保要求，确保工程安全与环保。

2.4合同价款及支付方式

本合同总价款为人民币万元整，支付方式为分期支付，具体支付时间及比例详见附件二《支付计划表》。

2.5预付款、进度款及结算款

乙方在签订合同后X日内提交预付款申请，甲方应在收到申请后X日内支付预付款。进度款按工程进度分期支付，结算款在工程竣工验收合格后支付。

2.6逾期付款责任

若甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日万分之五。

3.合同变更与解除

3.1合同变更条件

在合同履行过程中，如遇不可抗力或国家政策调整等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。

3.2合同解除条件

（1）一方严重违约，经对方催告后仍未纠正；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）合同约定的解除条件成就。

3.3合同变更与解除的程序

合同变更或解除，双方应协商一致，签订书面变更协议或解除协议，并通知对方。

4.法律风险识别

4.1工程施工过程中的法律风险

包括但不限于施工图纸变更、工程质量纠纷、安全事故、工期延误等。

4.2合同履行过程中的法律风险

包括但不限于合同违约、支付纠纷、争议解决等。

4.3争议解决过程中的法律风险

包括但不限于诉讼时效、证据保全、仲裁程序等。

5.应对措施

5.1风险预防措施

（1）加强合同管理，明确双方权利义务；

（2）严格执行施工图纸和施工方案，确保工程质量；

（3）加强安全生产管理，预防安全事故；

（4）按时支付工程款项，避免支付纠纷。

5.2风险应对措施

（1）发生纠纷时，积极协商解决；

（2）如协商不成，可依法申请仲裁或提起诉讼；

（3）加强证据保全，为争议解决提供依据。

5.3争议解决措施

（1）优先选择协商解决；

（2）协商不成，可选择仲裁或诉讼解决。

6.争议解决

6.1争议解决方式

本合同争议解决方式为协商、仲裁或诉讼。

6.2争议解决机构

如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼管辖法院为市区人民法院。

6.3争议解决程序

争议解决程序按照所选争议解决机构的规定执行。

7.违约责任

7.1违约情形

（1）乙方未按合同约定完成工程；

（2）乙方施工的工程质量不符合约定；

（3）甲方未按合同约定支付工程款项；

（4）一方未按合同约定履行其他义务。

7.2违约责任承担

违约方应承担相应的违