2024年版光伏发电项目EPC合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年版光伏发电项目EPC合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条合同范围

2.1工程内容

2.2工程地点

2.3工程规模

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条质量标准

5.1工程质量

5.2质量验收

5.3质量保证

第六条材料设备供应

6.1材料设备供应责任

6.2材料设备验收

6.3材料设备质量

第七条施工许可及环保要求

7.1施工许可

7.2环保要求

7.3安全生产

第八条违约责任

8.1发包人违约

8.2承包人违约

8.3违约赔偿

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3诉讼或仲裁地点

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

第十一条合同的转让

11.1合同转让条件

11.2合同转让程序

第十二条合同的终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

第十三条合同的效力

13.1合同生效条件

13.2合同失效条件

第十四条其他约定

14.1保密条款

14.2知识产权保护

14.3不可抗力

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人名称：_______

1.1.2发包人地址：_______

1.1.3发包人法定代表人：_______

1.2承包人

1.2.1承包人名称：_______

1.2.2承包人地址：_______

1.2.3承包人法定代表人：_______

第二条合同范围

2.1工程内容

2.1.1工程名称：2024年版光伏发电项目EPC合同

2.1.2工程内容：包括但不限于光伏电站的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。

2.2工程地点

2.2.1工程地点：_______

2.3工程规模

2.3.1工程规模：_______

第三条合同价格

3.1合同总价

3.1.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

3.2价格调整

3.2.1价格调整条件：合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。

3.3支付方式

3.3.1支付方式：_______

第四条合同工期

4.1开工日期

4.1.1开工日期：_______

4.2竣工日期

4.2.1竣工日期：_______

4.3工期延误

4.3.1工期延误原因：如遇不可抗力等因素导致工程延误，双方可协商顺延工期。

第五条质量标准

5.1工程质量

5.1.1工程质量标准：_______

5.2质量验收

5.2.1质量验收标准：_______

5.3质量保证

5.3.1质量保证期限：_______

第六条材料设备供应

6.1材料设备供应责任

6.1.1承包人负责材料设备的采购、供应和质量保证。

6.2材料设备验收

6.2.1发包人负责对承包人供应的材料设备进行验收。

6.3材料设备质量

6.3.1材料设备质量标准：_______

第八条违约责任

8.1发包人违约

8.1.1发包人未按约定时间支付合同价款，应向承包人支付违约金，违约金计算方式为：_______

8.1.2发包人未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程无法正常进行，应承担相应责任。

8.2承包人违约

8.2.1承包人未按约定时间完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：_______

8.2.2承包人提供的材料设备不符合合同约定的质量标准，应承担相应责任。

8.3违约赔偿

8.3.1违约方应承担因违约造成的对方直接经济损失的赔偿责任。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

9.2.1双方同意选择_______作为争议解决的仲裁机构。

9.3诉讼或仲裁地点

9.3.1双方同意将诉讼或仲裁地点选择为_______。

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更

10.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。

10.2合同解除

10.2.1合同解除的条件：_______

10.2.2合同解除的程序：_______

第十一条