2024年度交通安全设施施工劳务分包合同模板.docxVIP

2024年度交通安全设施施工劳务分包合同模板

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1分包方

2.2总包方

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.施工期限

4.1施工开始时间

4.2施工结束时间

5.施工范围与质量要求

5.1施工范围

5.2质量要求

6.施工材料与设备

6.1材料供应

6.2设备租赁

7.施工进度与节点

7.1进度计划

7.2节点验收

8.付款方式与期限

8.1付款方式

8.2付款期限

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

11.违约责任

11.1违约责任

11.2违约赔偿

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

13.法律适用与管辖

13.1法律适用

13.2管辖法院

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定解释

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指《2024年度交通安全设施施工劳务分包合同》。

1.1.2“分包方”指承担交通安全设施施工劳务的单位或个人。

1.1.3“总包方”指委托分包方进行交通安全设施施工的甲方单位。

1.1.4“工程”指双方约定由分包方施工的交通安全设施项目。

1.1.5“施工期限”指合同约定的施工开始和结束时间。

1.1.6“施工范围”指分包方负责施工的具体范围。

1.1.7“施工质量”指符合国家及行业相关质量标准的工程。

1.1.8“施工材料”指施工过程中使用的各类材料。

1.1.9“施工设备”指施工过程中使用的各类机械设备。

1.2解释

1.2.1本合同中的术语和定义，如无特别说明，均按照国家及行业相关标准进行解释。

第二条合同双方

2.1分包方

2.1.1分包方名称：____________________

2.1.2分包方地址：____________________

2.1.3联系人：____________________

2.1.4联系电话：____________________

2.2总包方

2.2.1总包方名称：____________________

2.2.2总包方地址：____________________

2.2.3联系人：____________________

2.2.4联系电话：____________________

第三条工程概况

3.1工程名称：____________________

3.2工程地点：____________________

3.3工程规模：____________________

3.4工程内容：____________________

第四条施工期限

4.1施工开始时间：____________________

4.2施工结束时间：____________________

第五条施工范围与质量要求

5.1施工范围：____________________

5.2质量要求：____________________

第六条施工材料与设备

6.1材料供应：____________________

6.2设备租赁：____________________

第七条施工进度与节点

7.1进度计划：____________________

7.2节点验收：____________________

第八条付款方式与期限

8.1付款方式

8.1.1本合同工程款采用分期支付方式。

8.1.2首付款：合同签订后5个工作日内支付工程总额的30%。

8.1.3进度款：根据施工进度，每完成合同约定节点的工作内容后，支付已完成工程量的70%。

8.1.4结算款：工程竣工验收合格并交付使用后，5个工作日内支付剩余工程款的30%。

8.2付款期限

8.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付。

8.2.2进度款：每完成一个节点后，收到分包方提交的进度款申请及相关证明材料后10个工作日内支付。

8.2.3结算款：竣工验收合格后，收到分包方提交的结算报告及相关证明材料后10个工作日内支付。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。

9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。

9.2争议解决机构

9.2.1争议解决机构：____________________

9.2.2仲裁规则：根据《中华人民共和国仲裁法》及双方约定的仲裁规则进行。

第十条合同变更