包工包料门窗工程承包合同5篇.docx

包工包料门窗工程承包合同5篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：

地址：

联系人：

联系电话：

#乙方（承包方）：

公司名称：

地址：

联系人：

联系电话：

#工程概况

工程名称：门窗工程

工程地点：

承包范围：门窗设计、制作、安装及售后服务

#工程期限

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

#工程价款及支付方式

工程价款：元（大写：）

支付方式：银行转账

支付时间：工程竣工验收合格后支付全款。

#违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：若甲方未能按时支付工程进度款或竣工验收款，需按每日万分之五的利率向乙方支付违约金。若甲方原因导致工程停工或中途停建，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方未能按时完成门窗安装任务，需按每日万分之五的利率向甲方支付违约金。若乙方安装质量不符合合同要求，需承担相应的违约责任。

3.双方违约责任：若因双方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求，双方需共同承担违约责任，具体赔偿标准由双方协商确定。

#争议解决方式及管辖法院

若双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和司法解释的规定。如因违反规定造成对方损失，需承担相应的赔偿责任。

#合同生效及终止条款

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保门窗工程的顺利完成。

2.合同终止：若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

#其他约定事项

1.双方应严格遵守合同条款，确保门窗工程的顺利完成。如有违约行为，违约方需承担相应的法律责任。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________

篇2

#甲方（发包方）：__________

地址：__________

电话：__________

#乙方（承包方）：__________

地址：__________

电话：__________

#工程名称：__________

#工程地点：__________

#承包范围及内容：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、词语涵义

第一条词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除法律、法规、规章和规程、规范规定外，还具有下列特定含义：

1.发包方（简称甲方）：__________

2.承包方（简称乙方）：__________

3.工程：__________

4.工程造价：__________

5.施工图纸：__________

6.预算造价：__________

7.结算造价：__________

8.工程价款：__________

9.保修金：__________

10.变更设计：__________

11.竣工验收：__________

12.竣工结算：__________

13.施工工期：__________

14.工程质量：__________

15.回访保修：__________

16.合同生效：__________

17.工程验收质量保修范围及内容，详见附件。

二、合同文件及组成

第二条合同文件及组成

建设工程施工合同文件主要包括建设工程施工合同条件、建设工程施工合同协议条款以及双方协商一致的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。若协议条款与合同条件出现矛盾时，以协议条款为准。

三、工程变更及竣工验收和结算

第三条工程变更及竣工验收和结算

1.竣工验收：工程竣工验收由