原创力文档- 1、本文档共22页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2024年装饰装修劳务分包合同范本
本合同目录一览
1.合同主体及定义
1.1分包方
1.2总包方
1.3工程概况
2.工程范围及内容
2.1工程范围
2.2装修内容
3.合同价格及支付
3.1合同总价
3.2支付方式
3.3支付时间表
4.工期及进度
4.1计划工期
4.2进度要求
4.3工期延误
5.质量标准及验收
5.1质量标准
5.2验收程序
5.3质量问题处理
6.劳务分包方的义务和责任
6.1劳务分包方的义务
6.2劳务分包方的责任
7.总包方的义务和责任
7.1总包方的义务
7.2总包方的责任
8.安全文明施工
8.1安全生产
8.2文明施工
8.3安全事故处理
9.合同的变更和解除
9.1合同变更
9.2合同解除
10.违约责任
10.1分包方违约
10.2总包方违约
11.争议解决
11.1争议解决方式
11.2诉讼管辖
12.合同的生效、终止和解除
12.1合同生效
12.2合同终止
12.3合同解除
13.其他条款
13.1保密条款
13.2知识产权保护
13.3不可抗力
14.附录
14.1合同附件
14.2相关文件
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1分包方
1.2总包方
1.3工程概况
工程名称为【工程名称】，工程地点位于【工程地点】，工程内容包括但不限于【工程内容】。
第二条工程范围及内容
2.1工程范围
分包方同意按照总包方的要求，完成工程范围内的所有装修施工工作。
2.2装修内容
分包方应完成的装修内容包括但不限于：【具体装修内容】。
第三条合同价格及支付
3.1合同总价
本合同的合同总价为人民币【金额】元（大写：【金额】元整），币种为人民币。
3.2支付方式
支付方式为银行转账，账户信息如下：
账户名称：【账户名称】
开户银行：【开户银行】
银行账号：【银行账号】
3.3支付时间表
总包方应按照下列时间表向分包方支付合同价款：
（1）合同签订后【天数】天内支付合同总价的【比例】%；
（2）工程进度达到【百分比】时支付合同总价的【比例】%；
（3）工程验收合格后支付合同总价的【比例】%。
第四条工期及进度
4.1计划工期
本工程的计划工期为【工期开始日期】至【工期结束日期】。
4.2进度要求
分包方应按照总包方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
4.3工期延误
如分包方原因导致工期延误，应按照合同约定向总包方支付违约金。
第五条质量标准及验收
5.1质量标准
分包方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证工程质量。
5.2验收程序
工程验收分为初步验收和最终验收，具体验收程序如下：
（1）初步验收：工程进度达到【百分比】时，由总包方组织进行初步验收；
（2）最终验收：工程完成后，由总包方组织进行最终验收。
5.3质量问题处理
如分包方施工的工程出现质量问题，分包方应负责及时修复，并承担修复费用。
第六条劳务分包方的义务和责任
6.1劳务分包方的义务
分包方应按照合同约定完成施工工作，并保证工程质量。
6.2劳务分包方的责任
分包方应对施工过程中的安全、环保等方面负责，并承担相应责任。
第七条总包方的义务和责任
7.1总包方的义务
总包方应按照合同约定支付价款，并提供施工所需的相关条件。
7.2总包方的责任
总包方应对分包方的施工质量进行监督，并承担相应责任。
第八条安全文明施工
8.1安全生产
分包方应严格遵守国家和行业的安全生产规定，做好施工现场的安全防护工作。
8.2文明施工
分包方应遵守施工现场的文明施工规定，确保施工过程中的环境卫生。
8.3安全事故处理
如施工过程中发生安全事故，分包方应立即报告总包方，并按照相关规定处理。
第九条合同的变更和解除
9.1合同变更
合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
9.2合同解除
合同的解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十条违约责任
10.1分包方违约
如分包方未按照合同约定完成工作，应向总包方支付违约金。
10.2总包方违约
如总包方未按照合同约定支付价款，应向分包方支付违约金。
第十一条争议解决
11.1争议解决方式
双方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11.2诉讼管辖
诉讼管辖法院为【法院名称】。
第十二条合同的生效、终止和解除
12.1合同生效
本合同
文档评论（0）