劳务分包合同变更协议6篇.docxVIP

劳务分包合同变更协议6篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方与乙方签订的劳务分包合同变更事宜，达成如下协议：

一、变更原因

由于_________原因，导致原劳务分包合同无法继续履行。经双方协商一致，决定对原合同进行变更。

二、变更内容

1.原合同约定的事项：_________（如工程名称、地点、范围、单价、总价、工期等）。

2.变更后的事项：_________（如工程名称、地点、范围、单价、总价、工期等）。

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照变更后的合同约定履行义务，确保工程顺利进行。

（2）甲方应按时向乙方支付劳务费用，确保费用及时结算。

（3）甲方应提供必要的施工条件和支持，确保乙方能够顺利进行施工。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照变更后的合同约定支付劳务费用，确保费用按时结算。

（2）乙方应按时向甲方交付合格的施工成果，确保工程质量符合要求。

（3）乙方应积极配合甲方的施工安排和调度，确保施工进度顺利进行。

四、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付劳务费用或提供必要施工条件，导致乙方无法顺利进行施工，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定交付合格的施工成果或配合甲方施工安排，导致甲方无法按时完成工程任务，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

五、争议解决方式

如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的及时处理。

六、其他约定事项

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行协议内容，确保工程顺利完成。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。协议内容如有未尽事宜，可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在协议履行过程中，如遇不可抗力因素导致协议无法继续履行的，双方可协商解除协议。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（发包人）：_________（签字或盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（承包人）：_________（签字或盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲乙双方于_________年_________月_________日签订了劳务分包合同（以下简称“原合同”），现因实际情况需要，双方协商对原合同进行变更，并达成如下协议：

一、协议背景

因甲方项目调整，需要对劳务分包合同进行相应调整，确保双方权益得到保障。乙方对此表示理解和支持，并同意在甲方指导下进行必要的合同变更。

二、变更内容

1.变更劳务分包项目：原合同约定的劳务分包项目为_________，现因甲方项目调整，双方协商将劳务分包项目调整为_________。

2.变更劳务分包方式：原合同约定采用一次性包干的方式，现因甲方项目调整，双方协商将劳务分包方式调整为按实际完成工程量结算的方式。

3.变更劳务分包费用：原合同约定劳务分包费用为_________元，现因甲方项目调整，双方协商将劳务分包费用调整为按实际完成工程量结算的方式，具体结算标准根据实际完成工程量及市场价格确定。

4.变更工期：原合同约定工期为_________天，现因甲方项目调整，双方协商将工期调整为_________天。

三、双方权益

1.甲方权益：甲方有权对乙方的工作进行监督和管理，确保乙方按照甲方要求进行工作。同时，甲方有权在乙方未完成工作或者工作质量不符合要求的情况下，要求乙方承担相应的违约责任。

2.乙方权益：乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用，并确保在甲方指导下顺利进行工作。同时，乙方有权在甲方违反合同约定的情况下，要求甲方承担相应的违约责任。

四、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付劳务分包费用或者未提供必要的工作条件，导致乙方无法按时完成工作的，甲方应承担相应的违约