原创力文档- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版老旧小区拆墙工程责任免除协议范本
本合同目录一览
1.协议签订背景及目的
1.1协议签订的背景
1.2协议签订的目的
2.定义与解释
2.1相关术语定义
2.2解释及说明
3.双方基本信息
3.1甲方基本信息
3.2乙方基本信息
4.项目概况
4.1项目名称
4.2项目地点
4.3项目规模
4.4项目内容
5.责任免除范围
5.1甲方责任免除范围
5.2乙方责任免除范围
6.项目实施
6.1工程进度
6.2施工单位及资质
6.3质量要求
6.4工程验收
7.费用及支付
7.1工程费用
7.2费用支付方式
7.3付款时间
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决程序
9.协议生效及终止
9.1协议生效条件
9.2协议终止条件
10.通知及送达
10.1通知方式
10.2送达地址
11.法律适用及争议管辖
11.1适用法律
11.2争议管辖
12.其他约定事项
12.1不可抗力
12.2合同变更及解除
12.3协议附件
13.附件
13.1附件一：项目实施方案
13.2附件二：费用明细表
14.协议签署
14.1签署日期
14.2签署地点
14.3签署代表
第一部分：合同如下：
1.协议签订背景及目的
1.1协议签订的背景
本协议签订的背景为甲方拟对老旧小区进行拆墙工程，旨在改善小区环境，提高居民生活质量。
1.2协议签订的目的
本协议签订的目的是明确甲乙双方在拆墙工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。
2.定义与解释
2.1相关术语定义
在本协议中，“拆墙工程”指甲方对老旧小区进行拆除原有墙体，重新规划布局的工程。
2.2解释及说明
本协议中的解释及说明以本合同内容为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。
3.双方基本信息
3.1甲方基本信息
甲方名称：___________
法定代表人：___________
地址：________________
3.2乙方基本信息
乙方名称：___________
法定代表人：___________
地址：________________
4.项目概况
4.1项目名称
拆墙工程
4.2项目地点
________________
4.3项目规模
拆除墙体总面积为____平方米。
4.4项目内容
拆除老旧小区原有墙体，重新规划布局，包括新建墙体、绿化、照明等配套设施。
5.责任免除范围
5.1甲方责任免除范围
甲方对因不可抗力、政策调整等原因导致的工程延误、质量不合格等后果不承担责任。
5.2乙方责任免除范围
乙方对因甲方提供的施工图纸、资料不准确、不完整等原因导致的工程延误、质量不合格等后果不承担责任。
6.项目实施
6.1工程进度
工程总工期为____个月，自合同生效之日起计算。
6.2施工单位及资质
乙方委托具有相应资质的施工单位进行拆墙工程。
6.3质量要求
拆墙工程须符合国家相关质量标准，确保工程质量合格。
6.4工程验收
工程完成后，甲乙双方共同进行验收，验收合格后乙方支付工程款项。
7.费用及支付
7.1工程费用
拆墙工程总费用为____元，包括拆除、新建墙体、配套设施等费用。
7.2费用支付方式
甲方分阶段支付工程款项，具体支付比例及时间由双方协商确定。
7.3付款时间
第一笔款项在工程开工前支付，第二笔款项在工程完成50%时支付，第三笔款项在工程完成80%时支付，尾款在工程验收合格后支付。
8.争议解决
8.1争议解决方式
甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至所在地人民法院诉讼解决。
8.2争议解决程序
争议提交法院后，双方应积极配合法院审理，按照法院的判决或裁定执行。
9.协议生效及终止
9.1协议生效条件
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
9.2协议终止条件
（1）协议约定的工程完成并经双方验收合格；
（2）协议约定的工程款项全部支付完毕；
（3）因不可抗力导致协议无法履行；
（4）双方协商一致解除协议。
10.通知及送达
10.1通知方式
双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。
10.2送达地址
甲方的送达地址为：________________
乙方的送达地址为：________________
11.法律适用及争议管辖
11.1适用法律
本协议的
文档评论（0）