公墓建设工程承包合同7篇.docx

公墓建设工程承包合同7篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方公墓建设工程承包给乙方事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________公墓建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括墓穴建设、墓碑制作安装、绿化工程等。

4.工程规模：____________________。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包该工程。

三、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。如遇不可抗力因素，工程竣工日期可相应顺延。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.甲方在工程过程中进行质量监督，对不符合工程质量要求的，乙方应及时改正。

五、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元整（￥______元）。

2.支付方式：甲方应按合同约定支付工程款，乙方应开具合法有效的发票。

六、工程保修

工程竣工验收合格后，乙方应负责工程保修一年。保修期间，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款利息。

2.若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.若因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

八、其他事项

1.安全生产：乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2.不可抗力：因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失的，双方均不承担责任。

3.争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.合同生效与变更：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

5.合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包方）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

日期：____年__月__日

乙方（承包方）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

日期：____年__月__日

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方公墓建设工程承包给乙方一事，达成以下合同条款，以资共同遵守：

一、工程概况

1.工程名称：____________________公墓建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：墓区土地平整、墓穴建设、墓碑安装等。

4.工程造价：以实际发生工程量结算。

二、工程期限

工程开工日期：____年__月__日；竣工日期：____年__月__日。因不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期顺延。

三、工程质量及验收标准

严格按照国家有关施工质量规范及标准进行施工，确保工程质量达标。工程竣工后，乙方应按照有关规范和标准进行竣工验收申请，甲方应当及时组织验收并签署验收意见。验收合格后，办理移交手续。

四、工程款支付方式及期限

工程款按工程进度支付。基础工程完成后支付工程总造价的XX%；主体工程完成后支付工程总造价的XX%；竣工验收合格后支付剩余的XX%。甲方未按约定支付工程款，乙方有权停工并追究甲方违约责任。若甲方逾期付款超过XX天，乙方有权解除合同并要求甲方支付未付款项XX%的违约金。若违约金的约定不足以弥补乙方的损失，甲方还应承担赔偿责任。

五、甲方责任与义务

1.甲方应提供工程所需的基础资料，并协助乙方办理相关手续。

2.甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖欠。

3.甲方应确保施工现场的供电、供水等基本条件满足施工需要。

4.甲方应对工程进度进行监督，确保工程按计划进行。如因甲方原因导致