化生态建设工程施工合同书.docVIP

化生态建设工程施工合同书

合同编号：[具体编号]

一、合同双方

1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[具体联系方式]。

2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[具体联系方式]。

二、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.工程内容：包括但不限于[详细的工程建设内容，如绿化种植、生态修复等各项具体工作]。

4.工程规模：[具体的工程规模描述，如种植面积[X]平方米、修复河道长度[X]米等]。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]。

2.竣工日期：[具体竣工日期]。

3.工期总日历天数：[具体总天数]。

四、工程质量

1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行，保证工程质量达到[具体质量等级，如合格、优良等]，各项绿化植物成活率达到[X]%以上，生态修复效果达到[具体描述]等。

2.质量保证措施：承包人应建立完善的质量保证体系，配备专业的质量管理人员，加强施工过程中的质量控制，定期进行质量检测和评估。如发觉质量问题，应及时采取措施进行整改，直至达到质量标准。发包人有权对工程质量进行监督和检查，承包人应予以配合。

五、合同价款与支付

1.合同价款：本工程合同价款为[具体金额]元（大写：[大写金额]），包括工程直接费、间接费、利润、税金等所有费用。

2.付款方式：

预付款：发包人在合同签订后[X]日内，向承包人支付合同价款的[X]%作为预付款。

进度款：承包人按照工程进度每月向发包人提交工程进度款申请，经发包人审核确认后，在[X]日内支付已完工程进度款的[X]%。

竣工款：工程竣工经发包人验收合格后[X]日内，发包人支付至合同价款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时无息退还。

3.付款时间：按照上述付款方式的约定时间支付，如遇法定节假日或不可抗力等因素，付款时间相应顺延。

六、工程变更

1.变更范围：包括但不限于工程设计变更、工程量增减、施工条件变化等导致工程内容或规模发生变化的情况。

2.变更程序：承包人应在变更事项发生后[X]日内，向发包人提交变更申请及相关资料，发包人应在收到申请后[X]日内进行审核并回复。如双方对变更事项存在争议，应协商解决；协商不成的，可按照争议解决条款处理。

3.变更价款的确定：变更价款按照以下原则确定：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的，由承包人根据市场价格提出变更工程项目的单价，经发包人审核确认后执行。

七、竣工验收与结算

1.竣工验收：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请及相关资料，发包人应在[X]日内组织验收。验收合格的，双方应签署竣工验收报告；验收不合格的，承包人应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。

2.结算方式：工程竣工结算按照国家及行业相关规定执行，以经双方确认的工程量和合同单价为基础，计算工程总价款。如工程变更导致价款调整，应按照变更价款的确定原则进行调整。

3.结算时间：工程竣工验收合格后[X]日内，承包人应向发包人提交工程结算报告，发包人应在[X]日内审核完毕并支付工程结算款。

八、双方责任与义务

1.发包人责任与义务：

提供施工所需的场地、水电等条件，并保证其满足施工要求。

按照合同约定支付工程价款。

协助承包人办理工程相关手续，如施工许可证等。

对工程进度、质量进行监督和检查，及时提出意见和建议。

2.承包人责任与义务：

按照合同约定的工期、质量要求完成工程建设任务。

编制施工组织设计、进度计划等施工文件，并报发包人审批。

负责施工现场的安全管理，保证施工安全。

做好工程资料的整理和归档工作，工程竣工后移交发包人。

九、违约责任

1.发包人的违约责任：

未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一日，按照未支付金额的[X]%向承包人支付违约金；逾期超过[X]日的，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿因此造成的损失。

提供的施工条件不符合要求，导致工程延误或质量问题的，应承担相应的责任。

2.承包人的违约责任：

未按照合同约定的工期完成工程建设任务的，每逾期一日，按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金；逾期超过[X]日的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此造成的损失。

工程质量未达到合同约定标准的，应负责返工直至达到标准，返工费用由承包人承担；如因工程质量问题给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

十、争议解决

1.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。