- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方:XXX
乙方:XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度办公楼外立面光伏发电系统施工合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1双方名称
1.2法定代表人
1.3联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
2.2项目地点
2.3项目规模
2.4项目投资
3.施工内容
3.1光伏发电系统设计
3.2光伏发电系统设备采购
3.3施工现场管理
3.4施工进度安排
4.合同工期
4.1施工工期
4.2竣工验收时间
4.3逾期竣工责任
5.质量标准
5.1设计质量
5.2设备质量
5.3施工质量
5.4验收标准
6.投资估算及付款方式
6.1投资估算
6.2付款方式
6.3付款时间
6.4付款比例
7.争议解决
7.1争议解决方式
7.2争议解决机构
7.3争议解决程序
8.违约责任
8.1违约情形
8.2违约责任
8.3违约赔偿
9.保险
9.1保险责任
9.2保险金额
9.3保险期限
10.合同解除
10.1合同解除条件
10.2合同解除程序
10.3合同解除后的处理
11.合同生效及终止
11.1合同生效条件
11.2合同生效时间
11.3合同终止条件
11.4合同终止时间
12.其他约定
12.1知识产权归属
12.2保密条款
12.3法律适用
13.合同附件
13.1设计文件
13.2设备清单
13.3施工方案
13.4其他相关文件
14.合同签署及生效
14.1签署时间
14.2签署地点
14.3生效时间
第一部分:合同如下:
1.合同双方基本信息
1.1双方名称
甲方:房地产开发有限公司
乙方:光伏发电科技有限公司
1.2法定代表人
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
1.3联系方式
2.项目概况
2.1项目名称
办公楼外立面光伏发电系统
2.2项目地点
市区路号
2.3项目规模
总装机容量为500千瓦
2.4项目投资
总投资额为人民币伍佰万元整
3.施工内容
3.1光伏发电系统设计
乙方负责光伏发电系统的整体设计,包括但不限于光伏组件选型、逆变器选型、支架设计等。
3.2光伏发电系统设备采购
乙方负责光伏发电系统设备的采购,包括但不限于光伏组件、逆变器、支架等。
3.3施工现场管理
乙方负责施工现场的管理,确保施工安全和质量。
3.4施工进度安排
施工工期为6个月,具体进度安排如下:
第1个月:完成设计方案和设备采购;
第24个月:完成现场施工;
第5个月:进行系统调试;
第6个月:完成竣工验收。
4.合同工期
4.1施工工期
本合同工期为6个月,自合同生效之日起计算。
4.2竣工验收时间
竣工验收时间为施工工期结束后30日内。
4.3逾期竣工责任
如乙方未能按期完成施工,每逾期一天,应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。
5.质量标准
5.1设计质量
乙方提供的设计文件应符合国家相关标准和规范要求。
5.2设备质量
乙方采购的设备应满足合同约定,且符合国家相关标准和规范要求。
5.3施工质量
乙方施工过程中应严格按照设计文件和施工规范进行,确保施工质量。
5.4验收标准
竣工验收应按照国家相关标准和规范进行,验收合格后方可投入使用。
6.投资估算及付款方式
6.1投资估算
本合同总投资额为人民币伍佰万元整。
6.2付款方式
预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;
进度款:施工过程中,根据实际完成工程量,甲方每月支付合同总价款的20%;
竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的20%;
保修期满后,甲方支付合同总价款的30%。
6.3付款时间
预付款:合同签订后5个工作日内;
进度款:每月的一个工作日;
竣工验收合格后:验收合格后的30个工作日内;
保修期满后:保修期满后的30个工作日内。
7.争议解决
7.1争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
7.2争议解决机构
无
7.3争议解决程序
如双方协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,人民法院应依法受理并作出判决。
8.违约责任
8.1违约情形
8.1.1乙方未按合同约定时间完成施工;
8.1.2乙方施工质量不符合合同约定的标准;
8.1.3乙方擅自变更施工方案,未事先取得甲方同意;
8.1.4乙方未按照合同约定进行现场管理,导致安全事故发生;
8.1
文档评论(0)