建筑工程合作协议合同6篇.docx

建筑工程合作协议合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料、设备的组织工作，确保工程顺利实施。

2.工程计划开工日期：_________，计划竣工日期：_________。

3.如遇下列情况，经甲方确认后，工期相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）重大设计变更；

（3）甲方原因造成的工期延误。

第三条工程造价及支付方式

1.本工程采用固定综合单价承包方式，合同总价款为人民币大写：_________元，小写：_________元。具体金额以实际完成工程量乘以固定综合单价为准。

2.甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付工程预付款，预付款金额为合同总价款的30%。剩余款项根据工程进度和结算结果分期支付。

3.乙方在收到预付款后，应确保工程顺利进行。如因乙方原因造成工程停工或延期，乙方应退还甲方已支付的预付款，并赔偿甲方因此造成的损失。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方应确保工程质量符合《建筑工程质量验收规范》等相关标准的要求。

2.工程竣工验收时，甲方有权要求乙方提供完整、真实的工程资料，并进行质量评估。如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改。

3.乙方在工程施工过程中，应接受甲方的质量监督和检查。如发现质量问题或安全隐患，应及时处理并报告甲方。

第五条违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因造成工程停工或延期，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：停工期间，乙方人员、设备的工资和费用；因停工导致的材料损失等。

2.如因乙方原因造成工程停工或延期，乙方应退还甲方已支付的预付款，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：停工期间，甲方人员、设备的工资和费用；因停工导致的其他额外损失等。

3.乙方在工程施工过程中，如违反安全施工规定或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第六条争议解决方式及管辖法院

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。

第七条合同生效时间及份数

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建筑工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、合作方式

1.甲方负责提供工程建设用地、规划设计、施工监理及竣工验收等工作。

2.乙方负责按照甲方提供的规划设计进行工程施工，确保工程质量、进度和安全。

3.甲方和乙方共同负责工程的宣传、销售和推广工作，共同分享工程收益。

三、权利和义务

1.甲方权利：甲方有权监督乙方施工情况，确保工程质量符合标准；有权要求乙方按照合同约定完成施工任务；有权要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规和规定。

甲方义务：甲方有义务按照合同约定支付乙方施工款项；有义务协助乙方解决施工过程中的问题和困难；有义务在工程竣工验收后，按照合同约定与乙方结算工程款项。

2.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付施工款项；有权要求甲方协助解决施工过程中的问题和困难；有权在竣工验收后，要求甲方按照合同约定结算工程款项。

乙方义务：乙方有义务按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合标准；有义务在施工过程中遵守相关法律法规和规定；有义务协助甲方进行工程的宣传、销